Укажите полное наименованиеname2 (далее – «Подрядчик»), в лице генерального директораdous21 укажите полное ФИОname21, действующего на основании Уставаdous22 и
Индивидуальным предпринимателем Укажите полное ФИОname3 (далее – «Подрядчик») зарегистрирован в реестре индивидуальных предпринимателей под №укажите ОГРНИПogrnip1, с одной стороны, и
Укажите полное ФИОname1 (далее – «Подрядчик») действующ как физическое лицо, с одной стороны, и
Укажите полное ФИОname1 (далее – «Подрядчик»), действующ как физическое лицо, являясь плательщиком налога на профессиональный доход, с одной стороны, и
Укажите вид субъекта и ФИО представителяuoopod_116 (далее – «Подрядчик») и
Укажите полное наименованиеname5 (далее – «Заказчик»), в лице генерального директораdous31 укажите полное ФИОname51, действующего на основании Уставаdous32, был заключен договор подряда №uoopod_1114 укажите номер договораuoopod_1115 (далее – «Договор»).
Индивидуальным предпринимателем Укажите полное ФИОname6 (далее – «Заказчик») зарегистрирован в реестре индивидуальных предпринимателей под № укажите ОГРНИПogrnip2, с другой стороны, был заключен договор подряда №uoopod_1114 укажите номер договораuoopod_1115 (далее – «Договор»).
Укажите полное ФИОname4 (далее – «Заказчик») действующ как физическое лицо, с другой стороны, был заключен договор подряда №uoopod_1114 укажите номер договораuoopod_1115 (далее – «Договор»).
Укажите полное ФИОname4 (далее – «Заказчик»), действующ как физическое лицо, являясь плательщиком налога на профессиональный доход, с другой стороны, был заключен договор подряда №uoopod_1114 укажите номер договораuoopod_1115 (далее – «Договор»).
Укажите вид субъекта и ФИО представителяuoopod_1113 (далее – «Заказчик») был заключен договор подряда №uoopod_1114 укажите номер договораuoopod_1115 (далее – «Договор»).
В соответствии с п. укажите номер пунктаuoopod_1116 Договора и ст. 450.1 ГК РФuoopod_st, укажите какую сторону вы представляетеuoopod_81 вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор (отказаться от договора в одностороннем порядке).
В соответствии со ст. 450.1 ГК РФuoopod_st, укажите какую сторону вы представляетеuoopod_811 вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор (отказаться от договора в одностороннем порядке).
Руководствуясь ст. 310, 450.1 ГК РФ, ставим Вас в известность, что Договор считается расторгнутым c момента получения Вами настоящего Уведомления, на нижеизложенных условиях.
Руководствуясь ст. 310, 450.1 ГК РФ, ставим Вас в известность, что Договор считается расторгнутым по истечении укажите срокuoopod_82 календарных дней c момента получения Вами настоящего Уведомления, на нижеизложенных условиях.
Руководствуясь ст. 310, 450.1 ГК РФ, ставим Вас в известность, что укажите датуuoopod_83 г. Договор будет считаться расторгнутым, на нижеизложенных условиях.
1. Подрядчик обязуется немедленно прекратить ранее начатые работы.
1. Подрядчик обязуется завершить начатые работы в срок до укажите датуuoopod_84 г.
1. Все соглашения (в том числе, но не ограничиваясь приложения, акты и дополнительные соглашения)uoopod_85, связанные с Договором, расторгаются (прекращают своё действие) с даты расторжения Договора.
1. Все соглашения (в том числе, но не ограничиваясь приложения, акты и дополнительные соглашения)uoopod_86, связанные с Договором, сохраняют свою юридическую силу и не прекращают своё действие в связи с расторжением Договора.
1. Причиной отказа от Договора является систематическое или однократноеuoopod_87 нарушение условий оплаты укажите виновную сторону в творительном падежеuoopod_88, предусмотренных п. укажите номер пункта с условиями оплатыuoopod_89 Договора.
1. Причиной отказа от Договора является систематическое или однократноеuoopod_87 ненадлежащее исполнение обязательств укажите виновную сторону в творительном падежеuoopod_88, которое заключается в укажите в чем заключается нарушениеuoopod_820.
1. Причиной отказа от Договора является систематическое или однократноеuoopod_87 неисполнение обязательств укажите виновную сторону в творительном падежеuoopod_88, а именно укажите в чем заключается неисполнениеuoopod_820.
1. Причиной отказа от Договора является систематическое или однократноеuoopod_87 нарушение сроков исполнения обязательств укажите сторону в творительном падежеuoopod_88.
1. Причиной отказа от Договора является существенное нарушение условий Договора укажите сторону в творительном падежеuoopod_88, которое заключается в укажите в чем заключается нарушениеuoopod_820.
1. Причиной отказа от Договора является укажите причину отказа от договораuoopod_821
1. Расторжение Договора, не предусматривает возврата денежных средств, выплаченных по Договору, ни одной из Сторон.
1. Подрядчикuoopod_822 обязуется возвратить Заказчикуuoopod_823 всю полученную по Договору сумму в полном объеме в срок до укажите датуuoopod_824 г., Подрядчик не удерживает какие-либо комиссии и издержки из возвращаемой суммыuoopod_825.
1. Подрядчикuoopod_826 обязуется возвратить Заказчикуuoopod_827 укажите суммуuoopod_828 рублей, полученныеuoopod_829 по Договору, в срок до укажите датуuoopod_830 г.
1. Подрядчикuoopod_831 обязуется возвратить Заказчикуuoopod_832 ранее полученную по Договору сумму за вычетом понесенных расходов, а именно сумму в размере укажите суммуuoopod_833 рублей в срок до укажите датуuoopod_834 г.
1. Заказчикuoopod_835 обязуется возместить Подрядчикуuoopod_836 фактические затраты на материалы, использованные до момента расторжения Договора, сумма которых составляет укажите суммуuoopod_837 рублей.
1. Возврат денежных средств осуществляется посредством передачи наличных денег в течение укажите срокuoopod_838 календарных дней с даты расторжения Договора, при этом Стороны обязуются подписать соответствующие документы о получении наличных денег.
1. Возврат денежных средств осуществляется безналичным переводом на следующий банковский счет укажите номер счетаuoopod_839, в течение укажите срокuoopod_840 календарных дней с даты расторжения Договора.
1. Возврат денежных средств осуществляется переводом на следующую банковскую карту укажите номер картыuoopod_841, в течение укажите срокuoopod_842 календарных дней с даты расторжения Договора.
1. Возврат денежных средств осуществляется укажите способuoopod_843, в течение укажите срокuoopod_844 календарных дней с даты расторжения Договора
1. Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере укажите суммуuoopod_845 рублей за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с условиями Договораuoopod_846.
1. Подрядчик обязуется уплатить Заказчику пениuoopod_847 в размере укажите суммуuoopod_848 рублей из расчета укажите процентuoopod_849% за укажите количество дней просрочкиuoopod_850 дней допущенной просрочки исполнения, в соответствии с условиями Договораuoopod_851.
1. Заказчик обязуется уплатить Подрядчику штраф в размере укажите суммуuoopod_852 рублей за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с условиями Договораuoopod_853.
1. Заказчик обязуется уплатить Подрядчику пениuoopod_854 в размере укажите суммуuoopod_855 рублей из расчета укажите процентuoopod_856% за укажите количество дней просрочкиuoopod_857 дней допущенной просрочки исполнения, в соответствии с условиями Договораuoopod_858.
1. Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки, понесенные в связи с нарушениемuoopod_859 Договора Подрядчиком, в сумме укажите суммуuoopod_860 рублей до укажите датуuoopod_861 г.
1. Заказчик обязуется возместить Подрядчику все убытки, понесенные в связи с нарушениемuoopod_862 Договора Заказчиком, в сумме укажите суммуuoopod_863 рублей до укажите датуuoopod_864 г.
1. Подрядчик обязуется возвратить Заказчику оригиналы и копии документов, переданных при исполнении Договора, в течение укажите срокuoopod_865 календарных дней после расторжения Договора, а именно Подрядчик обязуется возвратить следующие документы: укажите какие документы необходимо возвратитьuoopod_867.
1. Заказчик обязуется возвратить Подрядчику оригиналы и копии документов, переданных при исполнении Договора, в течение укажите срокuoopod_865 календарных дней после расторжения Договора, а именно Заказчик обязуется возвратить следующие документы: укажите какие документы необходимо возвратитьuoopod_866.
1. Стороны обязуются возвратить оригиналы и копии документов друг другу в течение укажите срокuoopod_865 календарных дней после расторжения Договора. Заказчик обязуется возвратить следующие документы: укажите какие документы необходимо возвратитьuoopod_866. Подрядчик обязуется возвратить следующие документы: укажите какие документы необходимо возвратитьuoopod_867.
1. Стороны освобождаются от всех претензий и требований из Договора друг к другу с даты расторжения Договора и исполнения условий, предусмотренных настоящим Уведомлением.
1. Стороны освобождаются от следующих претензий и требований из Договора друг к другу с момента расторжения Договора: укажите от каких требований освобождаются стороныuoopod_868.
1. Все права пользования и распоряжения исключительными правами, переданными по Договору (лицензия), прекращаются с момента расторжения Договора.
1. Все права пользования и распоряжения исключительными правами, переданными по Договору (лицензия), прекращаются по истечении укажите срокuoopod_869 календарных дней с момента расторжения Договора.
1. Все права пользования и распоряжения исключительными правами, переданными по Договору (лицензия), прекращаются по истечении срока действия соответствующей лицензии, установленного Договоромuoopod_870.
В случае добровольного неудовлетворения требований, предусмотренных настоящим Уведомлением, будем вынуждены обратиться в суд общей юрисдикции с исковым заявлением о их принудительном удовлетворенииuoopod_871, а также о возложении на Вас судебных расходов (включая размер государственной пошлины и судебные издержки, связанные с рассмотрением дела судом).
В случае добровольного неудовлетворения требований, предусмотренных настоящим Уведомлением, будем вынуждены обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением о их принудительном удовлетворенииuoopod_871, а также о возложении на Вас судебных расходов (включая размер государственной пошлины и судебные издержки, связанные с рассмотрением дела арбитражным судом).
В случае добровольного неудовлетворения требований, предусмотренных настоящим Уведомлением, укажите последствияuoopod_872.
С уважением,uooardv_5,
Укажите наименование или ФИОuooardv_6
Контактные данные: укажите электронную почту или номерuooardv_7
Банковские реквизиты: Укажите банковские реквизитыuooardv_10
Подпись _____________________________
Дата ________________________________
1. Приложение №1 укажите наименование документаuoopod_891
С уважением,uooardv_5,
Укажите наименование или ФИОuooardv_6
Контактные данные: укажите электронную почту или номерuooardv_7
Банковские реквизиты: Укажите банковские реквизитыuooardv_10
Подпись _____________________________
Дата ________________________________
1. Приложение №1 укажите наименование документаuoopod_891
1. Приложение №2 укажите наименование документаuoopod_892
С уважением,uooardv_5,
Укажите наименование или ФИОuooardv_6
Контактные данные: укажите электронную почту или номерuooardv_7
Банковские реквизиты: Укажите банковские реквизитыuooardv_10
Подпись _____________________________
Дата ________________________________
1. Приложение №1 укажите наименование документаuoopod_891
1. Приложение №2 укажите наименование документаuoopod_892
1. Приложение №3 укажите наименование документаuoopod_893
С уважением,uooardv_5,
Укажите наименование или ФИОuooardv_6
Контактные данные: укажите электронную почту или номерuooardv_7
Банковские реквизиты: Укажите банковские реквизитыuooardv_10
Подпись _____________________________
Дата ________________________________
1. Приложение №1 укажите наименование документаuoopod_891
1. Приложение №2 укажите наименование документаuoopod_892
1. Приложение №3 укажите наименование документаuoopod_893
1. Приложение №4 укажите наименование документаuoopod_894
С уважением,uooardv_5,
Укажите наименование или ФИОuooardv_6
Контактные данные: укажите электронную почту или номерuooardv_7
Банковские реквизиты: Укажите банковские реквизитыuooardv_10
Подпись _____________________________
Дата ________________________________
1. Приложение №1 укажите наименование документаuoopod_891
С уважением,uooardv_5,
Укажите наименование или ФИОuooardv_6
Контактные данные: укажите электронную почту или номерuooardv_7
Банковские реквизиты: Укажите банковские реквизитыuooardv_10
Подпись _____________________________
Дата ________________________________
Конструктор отказа от договора подряда
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА
Настоящим сообщаем, что укажите дату заключения договораuoopod_11 г. между