- Главная
- Все шаблоны
- Договор подряда
Договор подряда № укажите номер, например 1nomer
Договор подряда
Укажите полное ФИО заказчикаname1, как физическое лицо (далее – «Заказчик»), с одной стороны, и
Укажите наименование для автоматического заполненияname2, именуемое в дальнейшем "Заказчик", от имени которого действует генеральный директорpodryad21 укажите ФИО полностьюname21 на основании Уставаpodryad22, с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель укажите ФИО для автоматического заполненияname3, зарегистрированн в реестре индивидуальных предпринимателей под № указать ОГРНИПogrnip1 (далее – "Заказчик"), с одной стороны, и
Укажите полное ФИО подрядчикаname4, как физическое лицо (далее – «Подрядчик»), с другой стороны,
Укажите полное ФИО подрядчикаname4, как физическое лицо с применением специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (далее – «Подрядчик»), с другой стороны,
Укажите полное ФИО подрядчикаname4, физическое лицо, гражданство: укажите государство гражданстваisp_inostran_1; документ, удостоверяющий личность: укажите наименование и реквизиты документаisp_inostran_2; право выполнять Работы в Российской Федерации подтверждается укажите документ либо основание, по которому отдельный документ не требуетсяisp_inostran_3, в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны,
Индивидуальный предприниматель укажите ФИО для автоматического заполненияname6, зарегистрированн в реестре индивидуальных предпринимателей под № указать ОГРНИПogrnip2 (далее – "Подрядчик"), с другой стороны,
Укажите наименование для автоматического заполненияname5, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", от имени которого действует генеральный директорpodryad31 укажите ФИО полностьюname51 на основании Уставаpodryad32, с другой стороны,
1. Предмет договора
1.1. По Договору выполняются следующие работы: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad (далее – "Работы").
1.2. Место выполнения Работ: укажите адрес выполнения работobject_podryad
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик выполняет предусмотренные Договором работы (далее – «Работы») по следующим этапам:
1. Предмет договора
1.1. По Договору выполняются следующие работы: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad (далее – «Работы»).
1.2. Подрядчик выполняет Работы раз в месяцregular в согласованном Сторонами объеме.
1.3. Место выполнения Работ: укажите адрес или иное место выполнения Работobject_podryad.
1. Предмет договора
1.1. По Договору выполняются следующие работы (далее – "Работы"):
| № | Наименование работ | Описание работ | Объем работ | Ед. измерения | Цена за ед. (в рублях) | Общая стоимость (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поле для заполнения | Поле для заполнения | Поле для заполнения | Поле для заполнения | Поле для заполнения | Укажите сумму |
1.2. Место выполнения Работ: укажите адрес выполнения работobject_podryad
1. Предмет договора
1.1.Введите текст своего условия
1.1.1. Первый этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad1
1.1.2. Второй этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad2 (далее – "Работы").
1.2. Место выполнения Работ: укажите адрес выполнения работobject_podryad
1.1.1. Первый этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad1
1.1.2. Второй этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad2
1.1.3. Третий этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad3 (далее – "Работы").
1.2. Место выполнения Работ: укажите адрес выполнения работobject_podryad
1.1.1. Первый этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad1
1.1.2. Второй этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad2
1.1.3. Третий этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad3
1.1.4. Четвертый этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad4 (далее – "Работы").
1.2. Место выполнения Работ: укажите адрес выполнения работobject_podryad
1.1.1. Первый этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad1
1.1.2. Второй этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad2
1.1.3. Третий этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad3
1.1.4. Четвертый этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad4
1.1.5. Пятый этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad5 (далее – "Работы").
1.2. Место выполнения Работ: укажите адрес выполнения работobject_podryad
1.1.1. Первый этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad1
1.1.2. Второй этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad2
1.1.3. Третий этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad3
1.1.4. Четвертый этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad4
1.1.5. Пятый этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad5
1.1.6. Шестой этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad6 (далее – "Работы").
1.2. Место выполнения Работ: укажите адрес выполнения работobject_podryad
1.1.1. перечислите каждый этап, его объем и результатraboti_podryad.
1.2. Место выполнения Работ: укажите адрес или иное место выполнения Работobject_podryad.
Введите текст своего условия
1.1. Работы, требования или объем, не предусмотренные Договором, признаются дополнительными работами. Дополнительные работы выполняются Подрядчиком только после письменного согласования Сторонами их состава, стоимости, сроков и порядка оплаты.
1.1. Заявка Заказчика на Работы, не предусмотренные Договором, становится обязательной для Сторон только после письменного подтверждения Подрядчиком состава дополнительных Работ, их цены и нового срока выполнения. Подтвержденная заявка является частью Договора; до ее подтверждения Подрядчик не обязан выполнять дополнительные Работы.
1.1. При выявлении необходимости дополнительных Работ Подрядчик письменно сообщает Заказчику их состав, цену и влияние на срок. До письменного согласования этих условий Подрядчик вправе приостановить затронутую часть Работ; срок ее выполнения продлевается на период ожидания решения Заказчика и 3 рабочих дняpodryad_change_restart для возобновления Работ.
1.1.
Введите текст своего условия
1.1.
Введите текст своего условия
1.2. Подрядчик гарантирует, что имеет необходимые разрешения и лицензии для надлежащего выполнения Работ.
1.2. Подрядчик гарантирует, что имеет необходимые разрешения (лицензии) для надлежащего выполнения Работ, что подтверждается укажите реквизиты документовpodryad_6
1.2. Подрядчик имеет право привлекать субподрядчиков для осуществления Работ без дополнительного согласования с Заказчиком.
1.2. Подрядчик направляет Заказчику письменный запрос о привлечении субподрядчика с указанием привлекаемого лица и передаваемой части Работ. Заказчик в течение 5 рабочих дней направляет письменное согласие либо мотивированный отказ. До получения согласия Подрядчик выполняет соответствующую часть Работ лично. За действия согласованного субподрядчика перед Заказчиком отвечает Подрядчик.
1.2. Подрядчик выполняет Работы лично. Привлечение субподрядчика невозможно.
Введите текст своего условия
1.1. Стороны подтверждают, что Договор регулируется главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и не является трудовым договором. Подрядчик самостоятельно определяет режим, способы и порядок выполнения Работ, не подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка Заказчика, не занимает должность в его штатном расписании и не выполняет трудовую функцию.
1.1. Подрядчик выполняет Работы с использованием собственных инструментов и оборудования, если предоставление отдельных материалов или оборудования Заказчиком прямо не предусмотрено Договором, и вправе выполнять работы для третьих лиц. Оплате подлежит результат Работ, принятый по акту, а не процесс их выполнения.
Введите текст своего условия
1.4. Результатом Работ является опишите изготавливаемую вещь, ее характеристики и, если предусмотрен монтаж, его результатpodryad_made_item.
1.4. Подрядчик ремонтирует или перерабатывает имущество Заказчика: укажите имущество, идентификаторы и состояниеpodryad_repair_item.
1.4. Подрядчик создает и передает Заказчику опишите результат, формат и критерии готовностиpodryad_digital_result.
1.4.
Введите текст своего условия
1.3. Подрядчик самостоятельно определяет способ выполнения Работ.
1.3. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с техническим заданием, письменно согласованным Сторонами до начала соответствующих Работ. Техническое задание оформляется приложением к Договору либо иным письменным документом Сторон.
Введите текст своего условия
1.4. Досрочное выполнение Подрядчиком Работ по Договору не допускается.
1.4. При досрочном выполнении Подрядчиком Работ Заказчик обязан принять и оплатить эти Работы на условиях Договора.
Введите текст своего условия
1.6. До начала Работ Заказчик обеспечивает Подрядчику доступ к месту выполнения Работ и возможность ввоза необходимых оборудования и материалов, а при необходимости — доступ к коммуникациям, оформление пропусков и место хранения.
1.6. Заказчик передает Подрядчику перечислите исходные данные, документы, материалы и решенияpodryad_customer_inputs не позднее 3 рабочих днейpodryad_customer_input_term со дня получения письменного запроса Подрядчика.
Введите текст своего условия
1.1. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и приостановить Работы до получения указаний при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или технической документации, возможных неблагоприятных последствий указаний Заказчика о способе выполнения Работ, а также иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результата Работ либо создающих невозможность их завершения в срок.
1.1. Если Заказчик в течение 5 (пяти)rab852_08 рабочих дней не ответит на предупреждение, Подрядчик вправе отказаться от Договора и потребовать оплаты фактически выполненных Работ и возмещения убытков, вызванных прекращением. Подрядчик, не предупредивший Заказчика, не вправе ссылаться на указанные обстоятельства.
Введите текст своего условия
1.5. Для выполнения Работ используются материалы или оборудование. Перечень и количество: перечислите материалы и оборудованиеpodryad_material_list.
1.5. Перечень, количество и стоимость материалов и оборудования определяются отдельным документом — укажите название, например смета или спецификацияpodryad_material_appendix, который является частью Договора.
Введите текст своего условия
1.7. Основные материалы и оборудование предоставляет Заказчик в порядке и сроки, установленные Договором.
1.7. Основные материалы и оборудование предоставляет Подрядчик.
1.7. Материалы и оборудование предоставляют обе Стороны. Перечень каждой Стороны определяется в Договоре или соответствующем приложении.
Введите текст своего условия
1.8. Материалы Заказчика передаются Подрядчику по Акту приема-передачи материалов. Заказчик доставляет материалы к месту Работ и обеспечивает их разгрузку.
1.8. Материалы Заказчика передаются Подрядчику по Акту приема-передачи материалов. По письменной заявке Заказчика доставку организует Подрядчик; ее цена и влияние на срок Работ согласуются до доставки.
Введите текст своего условия
1.9. Стоимость материалов и оборудования Подрядчика включена в цену Работ.
1.9. Материалы и оборудование Подрядчика оплачиваются отдельно по предварительно согласованной смете. Замена указанного материала аналогом допускается после письменного согласования с Заказчиком.
Введите текст своего условия
2.1. Срок выполнения Работ составляет 30 рабочих днейsrok_pordryad_1 и исчисляется с рабочего дня, следующего за днем зачисления полной предварительной оплаты на счет Подрядчика.
2.1. Срок выполнения Работ по Договору:
2.1.1. Начало выполнения Работ: г.
2.1.2. Завершение выполнения Работ: г.
2.1. Срок выполнения Работ составляет 30 рабочих днейsrok_pordryad_1 и исчисляется с рабочего дня, следующего за днем зачисления предусмотренного Договором аванса на счет Подрядчика.
2.1. Срок выполнения Работ составляет 30 рабочих днейsrok_pordryad_1 и исчисляется с рабочего дня, следующего за днем подписания Договора обеими Сторонами.
2.1. Выполнение Работ происходит по следующим этапам:
Введите текст своего условия
2.1.1. Первый этап Работ: с укажите дату начала этапаpodryad_stage_start_1 до укажите дату окончания этапаpodryad_stage_end_1.
2.1.2. Второй этап Работ: с укажите дату начала этапаpodryad_stage_start_2 до укажите дату окончания этапаpodryad_stage_end_2.
2.1.1. Первый этап Работ: с укажите дату начала этапаpodryad_stage_start_1 до укажите дату окончания этапаpodryad_stage_end_1.
2.1.2. Второй этап Работ: с укажите дату начала этапаpodryad_stage_start_2 до укажите дату окончания этапаpodryad_stage_end_2.
2.1.3. Третий этап Работ: с укажите дату начала этапаpodryad_stage_start_3 до укажите дату окончания этапаpodryad_stage_end_3.
2.1.1. Первый этап Работ: с укажите дату начала этапаpodryad_stage_start_1 до укажите дату окончания этапаpodryad_stage_end_1.
2.1.2. Второй этап Работ: с укажите дату начала этапаpodryad_stage_start_2 до укажите дату окончания этапаpodryad_stage_end_2.
2.1.3. Третий этап Работ: с укажите дату начала этапаpodryad_stage_start_3 до укажите дату окончания этапаpodryad_stage_end_3.
2.1.4. Четвертый этап Работ: с укажите дату начала этапаpodryad_stage_start_4 до укажите дату окончания этапаpodryad_stage_end_4.
2.1.1. Первый этап Работ: с укажите дату начала этапаpodryad_stage_start_1 до укажите дату окончания этапаpodryad_stage_end_1.
2.1.2. Второй этап Работ: с укажите дату начала этапаpodryad_stage_start_2 до укажите дату окончания этапаpodryad_stage_end_2.
2.1.3. Третий этап Работ: с укажите дату начала этапаpodryad_stage_start_3 до укажите дату окончания этапаpodryad_stage_end_3.
2.1.4. Четвертый этап Работ: с укажите дату начала этапаpodryad_stage_start_4 до укажите дату окончания этапаpodryad_stage_end_4.
2.1.5. Пятый этап Работ: с укажите дату начала этапаpodryad_stage_start_5 до укажите дату окончания этапаpodryad_stage_end_5.
2.1.1. Первый этап Работ: с укажите дату начала этапаpodryad_stage_start_1 до укажите дату окончания этапаpodryad_stage_end_1.
2.1.2. Второй этап Работ: с укажите дату начала этапаpodryad_stage_start_2 до укажите дату окончания этапаpodryad_stage_end_2.
2.1.3. Третий этап Работ: с укажите дату начала этапаpodryad_stage_start_3 до укажите дату окончания этапаpodryad_stage_end_3.
2.1.4. Четвертый этап Работ: с укажите дату начала этапаpodryad_stage_start_4 до укажите дату окончания этапаpodryad_stage_end_4.
2.1.5. Пятый этап Работ: с укажите дату начала этапаpodryad_stage_start_5 до укажите дату окончания этапаpodryad_stage_end_5.
2.1.6. Шестой этап Работ: с укажите дату начала этапаpodryad_stage_start_6 до укажите дату окончания этапаpodryad_stage_end_6.
2.1. Укажите даты этаповpodr_2024_07_20
Введите текст своего условия
2.2. Общий срок выполнения Работ не может превышать 60 рабочих днейsrok_podryad_limit с даты начала срока, определенной Договором, без учета согласованных периодов его продления.
Введите текст своего условия
2.1. При просрочке Заказчика Подрядчик письменно уведомляет его и вправе приостановить затронутую часть Работ. Срок выполнения продлевается на период просрочки и 3 рабочих дняpodryad_restart_term для возобновления Работ.
2.1. При просрочке Заказчика Подрядчик письменно уведомляет его, приостанавливает затронутую часть Работ и переносит срок на период просрочки плюс 3 рабочих дняpodryad_restart_term для возобновления. Заказчик возмещает документально подтвержденные расходы на простой, хранение и повторный выезд, о которых Подрядчик сообщил до их возникновения.
2.1. Если Заказчик не устранит препятствие в течение 10 рабочих днейpodryad_customer_cure после письменного уведомления, Подрядчик вправе отказаться от зависящей от препятствия части Договора. Эта часть прекращается со дня получения Заказчиком уведомления об отказе, если в нем не указана более поздняя дата. Заказчик оплачивает фактически выполненные к дате прекращения Работы и согласованные расходы Подрядчика, не включенные в стоимость выполненной части. Подрядчик передает Заказчику оплаченный результат, возвращает остаток неотработанного аванса, а также полученные от Заказчика имущество и документы, которые больше не требуются для завершения расчетов.
1.1.
Введите текст своего условия
3. Стоимость работ
3.1. Полная стоимость Работ составляет укажите стоимость работ цифрамиsumma рублей.
3. Стоимость работ
3.1. Цена одного часа Работ продолжительностью 60 минутpodryad_hour_duration составляет укажите стоимость цифрамиpodryad_hour_price рублей.
3.2. Подрядчик направляет Заказчику отчет о затраченном времени. Заказчик в течение 3 рабочих днейpodryad_hour_report_term подписывает отчет либо направляет мотивированные замечания с указанием конкретных спорных записей. При отсутствии замечаний отчет считается согласованным.
3.3. Итоговая стоимость определяется по согласованному отчету и указывается в Акте выполненных работ.
3. Стоимость работ
3.1. Цена Работ рассчитывается после их выполнения по предварительно согласованным Сторонами укажите смету, тарифы или формулу расчетаpodryad_price_formula.
3.2. Подрядчик отражает фактический объем и расчет цены в Акте выполненных работ. Изменение согласованных сметы, тарифов или формулы допускается только после письменного согласования Сторонами новой цены и срока Работ.
3. Стоимость работ
3.1. Заказчик уплачивает фиксированную ежемесячную плату за согласованный объем Работ в размере укажите размер цифрамиpodryad_month_price рублей.
3.2. В ежемесячную плату входит укажите включенный объем Работpodryad_month_scope. Работы сверх этого объема выполняются только после письменного согласования дополнительной цены и срока.
3. Стоимость работ
2.1. Стороны установили, что настоящий Договор является безвозмездным и Работы выполняются Подрядчиком на безвозмездной основе (бесплатно).
3. Стоимость работ
1.1.Введите текст своего условия
3.2. Общая цена Работ не может превышать укажите предельную стоимость цифрамиpodryad_price_limit рублей без письменного согласования Сторонами новой цены и срока Работ.
Введите текст своего условия
3.2. НДС не предъявляется в связи с укажите применяемый налоговый режим или конкретное основаниеfree_nds.
3.2. Цена Работ включает НДС по ставке 22%.
3.2. Цена Работ включает НДС по ставке 5%.
3.2. Цена Работ включает НДС по ставке 7%.
Введите текст своего условия
3.1. Подрядчик применяет налог на профессиональный доход и после получения каждого платежа формирует и передает Заказчику чек на сумму платежа.
3.1.
Введите текст своего условия
3.3. Оплата Работ производится в следующем порядке: в срок не позднее укажите дату или период с определенного моментаpodryad_srok_oplata555 Заказчик производит полную предварительную оплату стоимости Работ в размере укажите стоимость работ цифрамиsumma рублей.
3.3. Заказчик оплачивает Работы в следующем порядке:
3.3.1. До начала выполнения Работpodryad_srok_oplata567 Заказчик осуществляет предварительную оплату в размере укажите размер предоплаты цифрамиpodryad_predoplata рублей.
3.3.2. После приемки Работ по Акту в порядке, установленном Договором, Заказчик осуществляет завершающую оплату в размере укажите размер постоплаты цифрамиpodryad_postoplata рублей в течение 5 рабочих днейpodryad_srok_postoplata.
3.3. Заказчик оплачивает Работы в размере укажите стоимость работ цифрамиsumma рублей в течение 5 рабочих днейpodryad_srok_oplata после приемки Работ по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3. Заказчик оплачивает Работы в момент их приемки в размере укажите стоимость работ цифрамиsumma рублей.
3.3. Заказчик оплачивает Работы согласно этапам:
3.3. Заказчик вносит фиксированную ежемесячную плату за согласованный объем Работ не позднее 15-го числа каждого месяцаpodryad_month_payment_date.
Введите текст своего условия. Нумерация уже соблюдена.
3.3.1. Цена первого этапа составляет укажите стоимость этапа цифрамиpodryad_etap1 рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих днейetap_oplata_srok1 после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.2. Цена второго этапа составляет укажите стоимость этапа цифрамиpodryad_etap2 рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих днейetap_oplata_srok2 после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.1. Цена первого этапа составляет укажите стоимость этапа цифрамиpodryad_etap1 рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих днейetap_oplata_srok1 после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.2. Цена второго этапа составляет укажите стоимость этапа цифрамиpodryad_etap2 рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих днейetap_oplata_srok2 после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.3. Цена третьего этапа составляет укажите стоимость этапа цифрамиpodryad_etap3 рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих днейetap_oplata_srok3 после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.1. Цена первого этапа составляет укажите стоимость этапа цифрамиpodryad_etap1 рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих днейetap_oplata_srok1 после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.2. Цена второго этапа составляет укажите стоимость этапа цифрамиpodryad_etap2 рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих днейetap_oplata_srok2 после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.3. Цена третьего этапа составляет укажите стоимость этапа цифрамиpodryad_etap3 рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих днейetap_oplata_srok3 после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.4. Цена четвертого этапа составляет укажите стоимость этапа цифрамиpodryad_etap4 рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих днейetap_oplata_srok4 после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.1. Цена первого этапа составляет укажите стоимость этапа цифрамиpodryad_etap1 рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих днейetap_oplata_srok1 после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.2. Цена второго этапа составляет укажите стоимость этапа цифрамиpodryad_etap2 рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих днейetap_oplata_srok2 после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.3. Цена третьего этапа составляет укажите стоимость этапа цифрамиpodryad_etap3 рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих днейetap_oplata_srok3 после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.4. Цена четвертого этапа составляет укажите стоимость этапа цифрамиpodryad_etap4 рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих днейetap_oplata_srok4 после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.5. Цена пятого этапа составляет укажите стоимость этапа цифрамиpodryad_etap5 рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих днейetap_oplata_srok5 после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.1. Цена первого этапа составляет укажите стоимость этапа цифрамиpodryad_etap1 рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих днейetap_oplata_srok1 после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.2. Цена второго этапа составляет укажите стоимость этапа цифрамиpodryad_etap2 рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих днейetap_oplata_srok2 после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.3. Цена третьего этапа составляет укажите стоимость этапа цифрамиpodryad_etap3 рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих днейetap_oplata_srok3 после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.4. Цена четвертого этапа составляет укажите стоимость этапа цифрамиpodryad_etap4 рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих днейetap_oplata_srok4 после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.5. Цена пятого этапа составляет укажите стоимость этапа цифрамиpodryad_etap5 рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих днейetap_oplata_srok5 после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.6. Цена шестого этапа составляет укажите стоимость этапа цифрамиpodryad_etap6 рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих днейetap_oplata_srok6 после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3. Укажите суммы и даты оплатpodr_2024_07_21
Введите текст своего условия
3.4. Заказчик оплачивает Работы в рублях переводом на счет Подрядчика, указанный в реквизитах Договора. Обязанность по оплате считается исполненной в день зачисления денег на счет Подрядчика.
3.4. Способ оплаты Работ: передача Заказчиком наличных денежных средств Подрядчику. При получении наличных денежных средств Подрядчик предоставляет подтверждающий документ об их получении с указанием размера полученных денежных средств, даты их получения и вручает его Заказчику.
3.4. Заказчик оплачивает Работы в рублях путем перечисления денег на счет Подрядчика на основании выставленного счета. Обязанность по оплате считается исполненной в день зачисления денег на счет Подрядчика.
3.4. Заказчик оплачивает Работы в рублях банковской картой. Обязанность по оплате считается исполненной после подтвержденного зачисления денег Подрядчику.
3.4. Заказчик оплачивает Работы в рублях переводом на счет Подрядчика, указанный в реквизитах Договора. Обязанность по оплате считается исполненной в день зачисления денег на счет Подрядчика.
3.4. Заказчик по своему выбору оплачивает Работы наличными либо переводом на счет Подрядчика. При наличной оплате обязанность считается исполненной при передаче денег с выдачей подтверждения, при переводе — в день зачисления денег на счет Подрядчика.
Введите текст своего условия. Нумерация уже соблюдена.
4.1. По завершении Работ Подрядчик направляет Заказчику результат Работ и Акт выполненных работ (Приложение – Акт выполненных работ) в 2 экземплярахpodryad_priemka1.
4.1. По завершении каждого этапа Подрядчик направляет Заказчику результат этапа и Акт выполненных работ (Приложение – Акт выполненных работ) в 2 экземплярахpodryad_priemka1.
Введите текст своего условия
4.2. Заказчик в течение 5 рабочих днейpodryad_accept_term со дня получения результата и Акта подписывает Акт либо направляет мотивированные замечания.
4.2. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения результата и Акта подписывает Акт либо направляет мотивированные замечания.
4.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения результата и Акта подписывает Акт либо направляет мотивированные замечания.
4.2. Заказчик в течение укажите срокpodryad_accept_other со дня получения результата и Акта подписывает Акт либо направляет мотивированные замечания.
4.2.
Введите текст своего условия
4.3. Замечания Заказчика должны указывать конкретное несоответствие результата Договору или техническому заданию и позволять его проверить. Требования, изменяющие согласованный объем, исходные данные или критерии результата, оформляются дополнительным соглашением или отдельным договором, в котором указываются состав дополнительных Работ, их цена и срок.
4.3. В замечаниях Заказчик указывает конкретное несоответствие, пункт Договора или технического задания и способ его проверки. Подрядчик устраняет подтвержденное несоответствие в течение 10 рабочих дней после получения замечаний и доступа к результату, если иной срок письменно не согласован Сторонами.
4.3. При приемке Заказчик проверяет результат по критериям технического задания или согласованного чек-листа и указывает в замечаниях каждый невыполненный критерий. Подрядчик устраняет подтвержденное несоответствие в течение 10 рабочих дней после получения замечаний и доступа к результату, если иной срок письменно не согласован. Требования вне согласованных критериев являются дополнительными Работами и выполняются после письменного согласования их состава, цены и срока.
4.3.
Введите текст своего условия
4.4. Если в установленный срок Заказчик не подписал Акт и не направил мотивированные замечания, Работы считаются принятыми в объеме направленного Акта, а Подрядчик вправе подписать Акт в одностороннем порядке.
4.4. При отсутствии ответа Подрядчик повторно направляет Акт. Если в течение 3 рабочих днейpodryad_accept_repeat Заказчик не подпишет его и не направит мотивированные замечания, Работы считаются принятыми, а Подрядчик вправе оформить односторонний Акт.
4.4. Если в установленный срок Заказчик не подписал Акт и не направил мотивированные замечания, Работы считаются принятыми в объеме направленного Акта, а срок оплаты исчисляется со следующего рабочего дня после окончания срока приемки.
4.4.
Введите текст своего условия
1.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик, риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования несет предоставившая их сторона. При просрочке передачи или приемки результата Работ указанные риски несет сторона, допустившая просрочку.
Введите текст своего условия
1.1. Недостатки результата Работ, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе умышленно скрытые Подрядчиком, могут быть предъявлены Заказчиком при условии извещения Подрядчика в течение 10 (десяти)rab852_05 рабочих дней со дня их обнаружения. Такие недостатки устраняются Подрядчиком безвозмездно в согласованный сторонами разумный срок в порядке, предусмотренном для гарантийных обязательств.
Введите текст своего условия
4.5. В цену включен один раунд правок по одному сводному перечню замечаний Заказчика. Изменение задания и правки сверх включенного количества выполняются только после подписания дополнительного соглашения или отдельного договора, где указываются их состав, цена и срок.
4.5. В цену включены два раунда правок; каждый раунд выполняется по одному сводному перечню замечаний Заказчика. Изменение задания и правки сверх включенного количества выполняются только после подписания дополнительного соглашения или отдельного договора, где указываются их состав, цена и срок.
4.5. Количество включенных в цену раундов правок: укажите цифрамиpodryad_revision_count. Каждый раунд выполняется по одному сводному перечню замечаний Заказчика. Изменение задания и правки сверх включенного количества выполняются только после подписания дополнительного соглашения или отдельного договора, где указываются их состав, цена и срок.
4.5.
Введите текст своего условия
5. Гарантия качества
5.1. Подрядчик предоставляет гарантию на результат Работ сроком 12 месяцевgarantiya_podryad со дня подписания Акта выполненных работ.
5. Гарантия качества
5.1. Гарантийный срок на результат Работ составляет укажите срок гарантииgarantiya_podryad и исчисляется со дня подписания Акта выполненных работ.
5. Гарантия качества
5.1. Гарантия распространяется на перечислите часть Работ или элементы результатаgarantiya_chast в течение укажите срокgarantiya_srok со дня подписания Акта выполненных работ.
5. Гарантия качества
5.1. Подрядчик предоставляет гарантию на результат Работ сроком 12 месяцевgarantiya_podryad_exclusions со дня подписания Акта выполненных работ.
5.2. Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после приемки из-за нормального износа, нарушения правил эксплуатации либо вмешательства Заказчика или третьих лиц.
5. Гарантия качества работ
1.1.Введите текст своего условия
5. Конфиденциальность информации
5.1. Каждая Сторона использует полученную от другой Стороны непубличную информацию только для исполнения Договора и не раскрывает ее третьим лицам без письменного согласия передавшей Стороны. Обязанность действует во время Договора и 3 годаpodryad_conf_term после его прекращения.
5.2. Ограничение не распространяется на информацию, которая стала общедоступной не вследствие нарушения, была законно известна получателю либо подлежит обязательному раскрытию.
5. Конфиденциальность информации
5.1. Стороны сохраняют конфиденциальность полученной друг от друга в связи с Договором информации, включая:
5.1.1. документы и исходные данные, переданные для выполнения Работkonf_1;
5.1.2. не опубликованные в открытом доступе сведения о деятельности Сторонkonf_2;
5.1.3. сведения о переговорах, деловой переписке и условиях сотрудничества Сторонkonf_3.
5.2. Получившая информацию Сторона не раскрывает ее третьим лицам и не использует вне исполнения Договора. Подрядчик вправе передать необходимый объем информации субподрядчику, привлеченному в соответствии с Договором и обязанному соблюдать ее конфиденциальность.
5.3. Ограничения не применяются к информации, которая стала общедоступной не вследствие нарушения, была законно известна получателю до ее передачи либо подлежит обязательному раскрытию.
5.4. Обязанность сохранять конфиденциальность действует во время Договора и 3 годаkonf_30 после его прекращения.
5. Конфиденциальность информации
1.1.Введите текст своего условия
6. Исключительные права
6.1. Исключительное право на созданный по Договору результат сохраняется за Подрядчиком. После полной оплаты Заказчик получает простую (неисключительную) лицензию на воспроизведение результата и его использование во внутренней деятельности Заказчика на территории Российской Федерации в течение срока действия исключительного права, без права переработки, публичного распространения и выдачи сублицензий. Вознаграждение за лицензию включено в цену Работ.
6. Исключительные права
6.1. Исключительное право переходит к Заказчику только на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, которые Подрядчик создал специально по заданию Заказчика и перечислил в Акте выполненных работ.
6.2. Право переходит после полной оплаты соответствующих Работ и вознаграждения за отчуждение исключительного права. Принадлежавшие Подрядчику до Договора материалы, инструменты, шаблоны и технологии, а также материалы третьих лиц Заказчику не отчуждаются.
6. Исключительные права
6.1. Исключительное право на созданные по Договору результаты сохраняется за Подрядчиком.
6.2. После полной оплаты соответствующих Работ Подрядчик предоставляет Заказчику простую (неисключительную) лицензию на следующие способы использования: перечислите разрешенные способы, например воспроизведение, размещение и переработкуpodryad_license_uses. Территория использования — весь мир; срок — весь срок действия исключительного права. Сублицензия допускается только с письменного согласия Подрядчика. Вознаграждение за лицензию включено в цену Работ.
6. Исключительные права
1.1.Введите текст своего условия
6.3. Вознаграждение за отчуждение исключительного права включено в цену соответствующих Работ и составляет 10% от их ценыpodryad_ip_included. Отдельно это вознаграждение не уплачивается.
6.3. Вознаграждение за отчуждение исключительного права составляет укажите сумму цифрамиpodryad_ip_reward рублей и уплачивается в течение 15 рабочих днейpodryad_ip_payment_term со дня подписания Акта выполненных работ. Исключительное право переходит после полной оплаты этого вознаграждения и цены соответствующих Работ.
Введите текст своего условия
6. Использование результата в портфолио
6.1. После публичного раскрытия результата Заказчиком Подрядчик вправе показать результат в своем портфолио без раскрытия конфиденциальной информации Заказчика.
6. Использование результата в портфолио
6.1.Введите текст своего условия
6. Ответственность сторон
6.1. Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне документально подтвержденные убытки, непосредственно причиненные нарушением.
6. Ответственность сторон
6.1. Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне документально подтвержденные убытки, непосредственно причиненные нарушением.
6. Ответственность сторон
6.1. Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне документально подтвержденные убытки, непосредственно причиненные нарушением.
6. Ответственность сторон
1.1.Введите текст своего условия
6.2. При нарушении конечного срока Работ по вине Подрядчика он однократно уплачивает Заказчику штраф в размере укажите сумму цифрамиpodryad_contractor_delay_fine рублей. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от завершения Работ, если Договор не прекращен.
6.2. В случае несвоевременного выполнения Работ Подрядчик обязуется выплатить штраф в размере укажите размер штрафаpodryad_otvet_8 рублей.
6.2. За просрочку Подрядчик уплачивает неустойку 0,1%podryad_otvet1 от цены просроченной части или этапа Работ за каждый день со дня, следующего за установленным сроком, до дня сдачи этой части или этапа, но не более 10%podryad_otvet_cap их цены.
Введите текст своего условия
6.3. Подрядчик без дополнительной платы устраняет подтвержденное несоответствие результата Договору или техническому заданию, возникшее по его вине, в течение 10 рабочих дней после получения замечаний и доступа к результату, если иной срок письменно не согласован Сторонами.
6.3. Если подтверждено несоответствие результата Работ Договору или техническому заданию, возникшее по вине Подрядчика, Подрядчик устраняет затронутые недостатки в течение 10 рабочих днейpodryad_otvet10 после получения замечаний и предоставления необходимого доступа к результату Работ.
6.3. Если существенное несоответствие результата Договору или техническому заданию возникло по вине Подрядчика и не устранено в течение 10 рабочих дней после получения замечаний и доступа к результату, Подрядчик повторно выполняет за свой счет только затронутую часть Работ в течение 10 рабочих днейpodryad_rework_term.
6.3. Если существенное несоответствие результата Договору или техническому заданию возникло по вине Подрядчика и не может быть устранено либо не устранено в течение 10 рабочих дней после получения замечаний и доступа к результату, Подрядчик возвращает Заказчику цену затронутой части Работ в течение 5 рабочих днейpodryad_otvet12 после получения письменного требования.
Введите текст своего условия
6.4. Подрядчик возмещает только документально подтвержденные прямые потери, непосредственно причиненные нарушением Договора. Ограничение не применяется в случаях, когда закон запрещает ограничивать ответственность.
6.4. Совокупный размер договорных неустоек и документально подтвержденных прямых убытков, взыскиваемых с Подрядчика, не превышает общей цены Работ по Договору. Ограничение не применяется в случаях, когда закон запрещает ограничивать ответственность.
6.4. Ответственность Подрядчика за нарушение по конкретному этапу не превышает цены этого этапа; совокупная ответственность по остальным нарушениям не превышает общей цены Работ. Ограничение не применяется в случаях, когда закон запрещает ограничивать ответственность.
6.4. Подрядчик не возмещает неполученные Заказчиком доходы и потери, которые не являются непосредственным следствием нарушения Договора. Ограничение не применяется в случаях, когда закон запрещает ограничивать ответственность.
1.1.
Введите текст своего условия
6.5. За просрочку платежа Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку 0,1%podryad_otvet21 от просроченной суммы за каждый день со дня, следующего за сроком оплаты, до дня зачисления денег Подрядчику, но не более 20%podryad_customer_penalty_cap просроченной суммы.
6.5. За каждый просроченный платеж Заказчик однократно уплачивает Подрядчику штраф в размере укажите размер штрафа цифрамиpodryad_otvet_25 рублей.
6.5. При просрочке оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику проценты на сумму долга по ключевой ставке Банка России за период со дня, следующего за установленным сроком оплаты, до дня зачисления денег Подрядчику.
Введите текст своего условия
6.5. В случае если Заказчик полностью не оплатил стоимость Работ, Подрядчик имеет право на удержание результата Работ до полной оплаты их стоимости.
6.6. При просрочке оплаты Подрядчик вправе удерживать находящиеся у него результат Работ, имущество и материалы Заказчика до полного погашения просроченной суммы и документально подтвержденных расходов на их хранение.
Введите текст своего условия
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Сторона не отвечает за нарушение обязательства, если его исполнению непосредственно воспрепятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство.
7.2. Затронутая Сторона письменно уведомляет другую Сторону в течение 5 рабочих днейforce_notice_term после того, как ей стало известно об обстоятельстве, и сообщает о его влиянии на исполнение.
7.3. Срок исполнения затронутых обязательств продлевается на период действия препятствия и разумный срок для возобновления исполнения.
7.4. Если препятствие продолжается более 30 календарных днейforce_long_term, любая Сторона вправе прекратить неисполненную часть Договора письменным уведомлением. Заказчик оплачивает фактически выполненные к дате прекращения Работы и согласованные расходы Подрядчика, не включенные в стоимость выполненной части. Подрядчик передает Заказчику оплаченный результат, возвращает остаток неотработанного аванса, а также полученные от Заказчика имущество и документы, которые больше не требуются для завершения расчетов.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Сторона не отвечает за нарушение обязательства, если его исполнению непосредственно воспрепятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство. К таким обстоятельствам относятся стихийное бедствие, военные действия, запретительный акт органа властиforce_opisanie, если соответствующее обстоятельство непосредственно препятствует исполнению.
7.2. Затронутая Сторона письменно уведомляет другую Сторону в течение 5 рабочих днейforce_notice_term после того, как ей стало известно об обстоятельстве, и сообщает о его влиянии на исполнение.
7.3. Срок исполнения затронутых обязательств продлевается на период действия препятствия и разумный срок для возобновления исполнения.
7.4. Если препятствие продолжается более 30 календарных днейforce_long_term, любая Сторона вправе прекратить неисполненную часть Договора письменным уведомлением. Заказчик оплачивает фактически выполненные к дате прекращения Работы и согласованные расходы Подрядчика, не включенные в стоимость выполненной части. Подрядчик передает Заказчику оплаченный результат, возвращает остаток неотработанного аванса, а также полученные от Заказчика имущество и документы, которые больше не требуются для завершения расчетов.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Сторона не отвечает за нарушение обязательства, если исполнению непосредственно воспрепятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство. Затронутая Сторона письменно уведомляет другую Сторону без неоправданной задержки. Срок исполнения затронутого обязательства продлевается на период действия препятствия и разумный срок для возобновления исполнения.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
1.1.Введите текст своего условия
8. Прекращение договора
8.1. Сторона, имеющая право на односторонний отказ от Договора, направляет другой Стороне письменное уведомление. Договор прекращается со дня получения уведомления, если в нем не указана более поздняя дата.
8.2. При прекращении Договора Заказчик оплачивает фактически выполненные к дате прекращения Работы и согласованные расходы Подрядчика, не включенные в стоимость выполненной части. Подрядчик передает Заказчику оплаченный результат, возвращает остаток неотработанного аванса, а также полученные от Заказчика имущество и документы, которые больше не требуются для завершения расчетов.
8. Основания отказа от договора
8. Основания отказа от договора
1.1.Введите текст своего условия
8.3. Если просрочка Заказчика превышает 30 календарных днейpodryad_termination_payment_delay, Подрядчик письменно требует погасить долг в течение 5 рабочих днейpodryad_payment_cure. Если деньги не поступили в этот срок, Подрядчик вправе отказаться от Договора письменным уведомлением. Договор прекращается со дня получения уведомления, если в нем не указана более поздняя дата. Заказчик оплачивает фактически выполненные к дате прекращения Работы и согласованные расходы Подрядчика, не включенные в стоимость выполненной части. Подрядчик передает Заказчику оплаченный результат, возвращает остаток неотработанного аванса, а также полученные от Заказчика имущество и документы, которые больше не требуются для завершения расчетов.
Введите текст своего условия
8.3. Если Заказчик не предоставил предусмотренные Договором информацию, документы, материалы или доступ, Подрядчик направляет письменное уведомление и предоставляет дополнительный срок 5 рабочих днейpodryad_termination_input_delay. Если препятствие не устранено, Подрядчик вправе отказаться от зависящей от него части Договора. Эта часть Договора прекращается со дня получения уведомления об отказе, если в нем не указана более поздняя дата. Заказчик оплачивает фактически выполненные к дате прекращения Работы и согласованные расходы Подрядчика, не включенные в стоимость выполненной части. Подрядчик передает Заказчику оплаченный результат, возвращает остаток неотработанного аванса, а также полученные от Заказчика имущество и документы, которые больше не требуются для завершения расчетов.
Введите текст своего условия
8.4. Если просрочка Подрядчика превышает 30 календарных днейpodryad_termination_contractor_delay, Заказчик письменно требует начать или возобновить Работы в течение 10 рабочих днейpodryad_contractor_cure. Если просрочка не устранена, Заказчик вправе отказаться от неисполненной части Договора. Эта часть прекращается со дня получения Подрядчиком уведомления, если в нем не указана более поздняя дата. Заказчик оплачивает фактически выполненную и переданную часть Работ, которую он может использовать по назначению; Подрядчик передает оплаченный результат и возвращает остаток неотработанного аванса.
Введите текст своего условия
8.5. При прекращении Договора Подрядчик передает Заказчику оплаченный результат и возвращает остаток неотработанного аванса и неиспользованные материалы Заказчика. Заказчик оплачивает фактически выполненные Работы и стоимость фактически использованных материалов Подрядчика, если она не включена в цену Работ. Итоговый расчет производится в течение 10 рабочих дней после прекращения Договора.
1.1.
Введите текст своего условия
8. Разрешение споров
8.1. Возникающие из Договора споры разрешаются в досудебном порядке путем направления претензионного письма. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 рабочих днейpodryad_spor_1 с момента получения.
8. Разрешение споров
1.1.Введите текст своего условия
8.1. Не урегулированный в претензионном порядке спор рассматривается судом по месту нахождения или месту жительства Подрядчика.
Введите текст своего условия
9.1. Договор составлен в двухpodryad_zakl_1 экземплярах на русском языке, по одномуpodryad_zakl_2 для каждой из Сторон.
9.1. Договор составлен в двухpodryad_zakl_1 экземплярах на русском языке, по одномуpodryad_zakl_2 для каждой из Сторон.
Введите текст своего условия
9.2. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонамиpodryad_sila1 и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
9.2. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонамиpodryad_0724_5 и действует до г.
9.2. Договор вступает в силу с укажите дату начала действия Договораpodryad_contract_start и действует до включительно.
Введите текст своего условия
9.3. Документ или уведомление, переданное лично, считается полученным в дату передачи под подпись получателя.
9.3. Документ или уведомление, направленное курьером по адресу Стороны, считается полученным в дату, указанную в подтверждении вручения.
9.3. Документ или уведомление направляется регистрируемым почтовым отправлением по адресу Стороны и считается полученным в дату вручения, указанную оператором связи, либо в дату возврата отправителю из-за истечения срока хранения или отказа адресата от получения.
9.3. Документы и юридически значимые уведомления направляются по электронной почте на следующие адреса:
9.3.1. Заказчик: укажите электронную почту Заказчикаpodryad_mail_1.
9.3.2. Подрядчик: укажите электронную почту Подрядчикаpodryad_mail_2.
9.3.3. Сообщение считается полученным в день отправки при отсутствии автоматического уведомления о недоставке; сообщение, отправленное после 18:00 по местному времени получателя или в нерабочий день, считается полученным в следующий рабочий день.
9.3. Документы и юридически значимые уведомления могут быть переданы лично под подпись, направлены курьером, регистрируемым почтовым отправлением либо по электронной почте.
9.3.1. Электронная почта Заказчика: укажите электронную почту Заказчикаpodryad_mail_1; электронная почта Подрядчика: укажите электронную почту Подрядчикаpodryad_mail_2.
9.3.2. Лично переданный документ считается полученным в дату передачи под подпись; курьерское или почтовое отправление — в дату вручения, указанную службой доставки; электронное сообщение — в день отправки при отсутствии уведомления о недоставке, а после 18:00 или в нерабочий день — в следующий рабочий день.
Введите текст своего условия
9.4. Оригиналы документов направляются Стороной почтовым отправлениемdostavka_1 после запроса другой Стороны в течение 5 рабочих днейdostavka_2.
9.4. Оригиналы документов направляются Стороной почтовым отправлениемdostavka_1 в течение одного месяцаdostavka_1_2 с момента отправки электронного сообщения на электронную почту.
9.4.
Введите текст своего условия
Введите текст своего условия
10.2. Приложение – Календарный план работ
Введите текст своего условия
10.3. Приложение – Акт приема-передачи материалов
Введите текст своего условия
10.4. Приложение – Акт приема-передачи оборудования
Введите текст своего условия
10.5. Приложение – Разрешение заказчика на осуществление работpodryad_0724_1 (копияpodryad_0724_2).
Введите текст своего условия
10.6. Приложение – Разрешение (лицензия) Подрядчика на осуществление работpodryad_0724_3 (копияpodryad_0724_4).
Введите текст своего условия
11. Подписи и реквизиты сторон
Заказчик укажите ФИО заказчикаname1
Адрес для корреспонденции: укажите адрес для корреспонденцииaddress1
Банковские реквизиты: укажите банковские данные (номер счета)bank1
Заказчик________________________укажите ФИО заказчикаname1
11. Подписи и реквизиты сторон
Заказчик ИП укажите ФИО заказчикаname3
Адрес регистрации: укажите адрес регистрацииaddress_ip1
ОГРНИП укажите ОГРНИПogrnip1, ИНН укажите ИННinn_ip1
Банк укажите наименование банкаbank1, БИК укажите БИКbik1, кор/счет укажите кор/счетks1
Расчетный счет укажите номер счетаrs11
Заказчик ________________________ ИП укажите ФИО заказчикаname3
11. Подписи и реквизиты сторон
Заказчик укажите наименование заказчикаname2
Юридический адрес: укажите адресur_adress1
Фактический адрес: совпадает с юридическим адресомfak_adress1
ОГРН укажите ОГРНogrn1, ИНН укажите ИННinn1, КПП укажите КППkpp1
Банк укажите наименование банкаbank1, БИК укажите БИКbik1, кор/счет укажите кор/счетks1
Расчётный счёт укажите номер счётаrs1
От имени Заказчика_____________________ укажите ФИО подписантаname21
М.П.
Подрядчик укажите ФИО подрядчикаname4
Адрес для корреспонденции: укажите адрес для корреспонденцииaddress2
Банковские реквизиты: укажите банковские данные (номер счета)bank2
Подрядчик________________________укажите ФИО подрядчикаname4
Подрядчик укажите ФИО подрядчикаname4
Адрес для корреспонденции: укажите адрес для корреспонденцииaddress2
Банковские реквизиты: укажите банковские данные (номер счета)bank2
ИНН: укажите ИНН самозанятогоinn_samozan2
Подрядчик________________________укажите ФИО подрядчикаname4
Подрядчик ИП укажите ФИО подрядчикаname6
Адрес регистрации: укажите адрес регистрацииaddress_ip2
ОГРНИП укажите ОГРНИПogrnip2, ИНН укажите ИННinn_ip2
Банк укажите наименование банкаbank2, БИК укажите БИКbik2, кор/счет укажите кор/счетks2
Расчётный счёт укажите номер счётаrs2
Подрядчик________________________ ИП укажите ФИО подрядчикаname6
Подрядчик укажите наименование подрядчикаname5
Юридический адрес: укажите адресur_adress2
Фактический адрес: совпадает с юридическим адресомfak_adress2
ОГРН укажите ОГРНogrn2, ИНН укажите ИННinn2, КПП укажите КППkpp2
Банк укажите наименование банкаbank2, БИК укажите БИКbik2, кор/счет укажите кор/счетks2
Расчётный счёт укажите номер счётаrs2
От имени Подрядчика_____________________ укажите ФИО подписантаname51
М.П.
Суммы этапов должны соответствовать тем же этапам, что указаны в предмете и сроках. Появляется при оплате по этапам. Платежные этапы синхронизируйте с этапами работ: оплата каждого этапа после его приемки. Заказчик платит за принятый результат, подрядчик не кредитует проект; размеры платежей по этапам могут различаться — зафиксируйте их в графике. Размер каждого платежа фиксируйте цифрами и прописью в графике платежей.
Укажите реквизиты только фактически действующей лицензии или разрешения. Появляется при лицензируемых работах. Указывайте реквизиты лицензии или выписки СРО точно по документу: номер, дату, выдавший орган. Проверить действительность можно в открытых реестрах; поддержание допуска в силе на весь срок работ — обязанность подрядчика. Прикладывайте копию документа к договору, чтобы реквизиты можно было сверить.Появляется при подрядчике-гражданине. Переквалификация подряда в трудовой договор означает доначисление налогов и взносов за весь период, штрафы и включение в реестр нелегальной занятости Роструда. Налоговая проверяет самостоятельность подрядчика, отсутствие подчинения распорядку и оплату за результат, а не за процесс; с 2026 года к признакам добавлена интеграция исполнителя во внутренние системы заказчика. Набор гарантий фиксирует подрядную природу отношений и закрывает эти признаки прямым текстом договора.Выберите только то содействие, без которого Подрядчик не сможет начать или продолжить Работы. Появляется при работах, требующих участия заказчика. Перечень содействия — доступ на объект, технические условия, документация, точки подключения — с конкретным сроком предоставления защищает подрядчика от простоя, а заказчика от обвинений: что не названо в перечне, то не может стать причиной задержки.Появляется при работах на объекте или с имуществом заказчика. Правило статьи 716 ГК — щит подрядчика: предупредил о плохом материале или опасных указаниях и приостановил работу — снял с себя ответственность за результат; промолчал — отвечает, даже если причина в материале заказчика. Для заказчика пункт тоже полезен: установлен срок ответа на предупреждение, после которого простой не растет бесконечно.Материальную ветку можно не включать, если для результата не нужны материалы или оборудование. Определите, нужны ли для работ материалы и оборудование: от этого зависит блок о том, чьи они, кто отвечает за качество и сохранность. По умолчанию работы выполняются иждивением подрядчика — его материалами, силами и средствами (статья 704 ГК). Для работ без материалов вопрос закрывается одним пунктом и не раскрывает лишних блоков.Укажите, кто предоставляет основные материалы и оборудование. Если они не нужны, выберите последний вариант. Чьи материалы — ключевой вопрос распределения рисков: за качество своих материалов отвечает предоставившая сторона, подрядчик отвечает за сохранность и экономный расход материалов заказчика с отчетом об израсходовании. Смешанный вариант требует четкого перечня, кто что предоставляет. Перечень предоставляемого каждой стороной удобно вынести в акт приема-передачи.Акт фиксирует состав и состояние материалов Заказчика; отдельно распределите доставку и разгрузку. Появляется при материалах заказчика. Зафиксируйте способ и момент передачи: со склада, доставкой, по акту приема-передачи. Подписанный акт с количеством и состоянием материалов — точка отсчета ответственности подрядчика за сохранность и основа будущего отчета об израсходовании. Дату передачи привязывайте к началу сроков работ, чтобы задержка была измерима.Укажите, входят ли материалы Подрядчика в цену и как согласуются замены. Появляется при материалах подрядчика. Определите, входит ли стоимость материалов в цену работ или оплачивается отдельно, и порядок замены: аналог допускается только с согласованием заказчика. Право заказчика проверить качество материалов до начала работ снимает споры на приемке. Чеки и накладные на материалы подрядчик сохраняет до окончания гарантийного срока.Суммы этапов должны соответствовать тем же этапам, что указаны в предмете и сроках. Появляется при оплате по этапам. Платежные этапы синхронизируйте с этапами работ: оплата каждого этапа после его приемки. Заказчик платит за принятый результат, подрядчик не кредитует проект; размеры платежей по этапам могут различаться — зафиксируйте их в графике. Размер каждого платежа фиксируйте цифрами и прописью в графике платежей.Предельный срок нужен для переменной модели, когда точная длительность заранее неизвестна. Появляется при сроках от событий. Предельный срок страхует заказчика: даже при сдвиге событий работы завершаются не позднее зафиксированной даты. Подрядчику соглашаться на предельный срок стоит только с запасом на возможные задержки со стороны заказчика. Формулируйте предельный срок конкретной календарной датой без оговорок и условий.Выберите последствия только для той задержки, которая действительно зависит от Заказчика. Появляется при настройке содействия. Пункт отвечает на вопрос, что происходит при задержке заказчиком доступа, материалов или документации: сроки работ переносятся соразмерно, а вызванные простоем расходы компенсируются. Без него подрядчик формально просрочивает по чужой вине — самый частый спор в подряде.Лимит защищает Заказчика при переменной цене, но не заменяет порядок согласования превышения. Появляется при гибких моделях цены. Предельная стоимость защищает заказчика от неконтролируемого роста счета: работы сверх лимита выполняются только после письменного согласования новой суммы. Подрядчику лимит дает ясность бюджета и законное основание остановить работы при его исчерпании. Уведомление о приближении к лимиту обязывайте направлять заранее, а не по факту.Налоговый текст необязателен. Выберите фактическую ставку или не включайте пункт. Настройка НДС для подрядчика на общем режиме или УСН с 2025 года: ставка фиксируется в договоре, с 2026 года базовая ставка составляет двадцать два процента, для упрощенцев с выручкой сверх порога — пять или семь процентов. Неверная налоговая оговорка — прямой убыток одной из сторон.Условие необязательно. Включайте его, если подрядчик действительно применяет НПД и будет выдавать чек. Настройка для подрядчика-самозанятого: чек из приложения Мой налог на каждую оплату — единственное основание не платить НДФЛ и взносы за него, уведомление об утрате статуса и возмещение потерь при несвоевременном уведомлении закрывают риск доначислений задним числом. Проверяйте статус самозанятого на сервисе ФНС перед каждой оплатой, а не только при подписании.Суммы этапов должны соответствовать тем же этапам, что указаны в предмете и сроках. Появляется при оплате по этапам. Платежные этапы синхронизируйте с этапами работ: оплата каждого этапа после его приемки. Заказчик платит за принятый результат, подрядчик не кредитует проект; размеры платежей по этапам могут различаться — зафиксируйте их в графике. Размер каждого платежа фиксируйте цифрами и прописью в графике платежей.Для безналичной оплаты безопаснее считать платеж совершенным после зачисления денег Подрядчику. Способ оплаты определяет момент исполнения и доказательства: безналичный перевод подтверждается выпиской и удобен всем; наличные требуют расписки; для самозанятого указывайте реквизиты, привязанные к приложению Мой налог, чтобы чек сформировался корректно. Реквизиты для оплаты включайте в раздел реквизитов и не меняйте без письменного уведомления.Срок начинается после доказуемого получения результата работ и акта. Появляется при настройке приемки. Срок подписания акта или направления замечаний дисциплинирует заказчика: без него подрядчик неделями ждет реакции, не получая оплату. Пять-десять рабочих дней — рыночный стандарт; отсчет ведите от передачи результата и акта. Срок отсчитывайте от даты фактической передачи результата, зафиксированной документально.Замечание описывает конкретное несоответствие; новая задача требует отдельной цены и срока. Появляется при настройке приемки. Требования к замечаниям защищают подрядчика от бесконечных абстрактных претензий: замечания даются письменно, единым перечнем, со ссылкой на конкретные пункты задания. Что не заявлено в перечне при приемке — не может блокировать подписание акта. Повторные замечания по уже устраненным пунктам правило прямо исключает.Автоматическую приемку выбирайте для отношений между предпринимателями; для потребителя оставьте пункт выключенным. Появляется при настройке приемки. Молчание заказчика — классический способ не платить: правило о том, что при неподписании акта и ненаправлении замечаний в срок работы считаются принятыми, закрывает эту лазейку и подтверждено судебной практикой по односторонним актам. Односторонний акт с отметкой об уклонении суды принимают как доказательство сдачи.Появляется при настройке приемки. До подписания акта случайная гибель результата — пожар, затопление, порча — по умолчанию проблема подрядчика: он выполняет работу заново за свой счет. Правило перекладывает риск на сторону, допустившую просрочку: если заказчик тянет с приемкой, риск уже на нем. Пункт дисциплинирует обе стороны и снимает типовой спор о том, кто платит за погибший до приемки результат.Появляется при настройке приемки. Подписанный без замечаний акт закрывает только явные недостатки: скрытые дефекты, которые невозможно увидеть при обычной приемке, заказчик вправе предъявить и позже (статья 720 ГК). Фиксированный срок извещения с момента обнаружения защищает обе стороны: заказчик сохраняет право на бесплатное устранение, подрядчик получает определенность вместо претензий через годы.Раунд — один сводный перечень замечаний заказчика. Изменение задания оплачивается отдельно. Появляется для цифровых и дизайнерских работ. Лимит бесплатных раундов правок разводит устранение несоответствий заданию (бесплатно) и новые пожелания заказчика (за отдельную плату). Без лимита правки превращаются в бесконечный процесс за счет подрядчика. Состав одного раунда определите заранее: единый сводный перечень правок за раз.Здесь настраивается дополнительный гарантийный срок, а не отменяется ответственность за качество. Гарантийный срок дает заказчику право на бесплатное устранение недостатков, выявленных после приемки. Для строительных и ремонтных работ гарантия — рыночный стандарт; в пределах гарантии подрядчик доказывает, что недостаток возник не по его вине, за пределами — доказывает заказчик. Течение гарантии приостанавливается на время устранения недостатков подрядчиком.Включайте конфиденциальность, если Стороны передают непубличные данные, документы или доступы. Появляется при чувствительных работах. Конфиденциальность защищает документацию, данные и коммерческие сведения, переданные для выполнения работ: использование только для договора, срок действия обязательства и исключения для публичных сведений и запросов госорганов. Срок конфиденциальности обычно переживает договор на три-пять лет после завершения.Вопрос нужен, если результат может охраняться авторским, патентным или иным исключительным правом. Появляется при охраноспособном результате. Без пункта о правах заказчик получает вещь, но не исключительные права на дизайн, код или проект: их судьбу нужно решить прямо — переход в полном объеме после оплаты или лицензия. Подрядчик гарантирует, что не нарушает права третьих лиц.Вознаграждение за отчуждение права можно включить в цену Работ или установить отдельно. Появляется при передаче прав. По умолчанию вознаграждение за переход исключительных прав включается в цену работ единой суммой — это удобно и безопасно; отдельное вознаграждение выделяют, когда этого требует учет или налоговая структура сделки. Формулировка о включении вознаграждения в цену обязательна для безопасности сделки.Портфолио не должно раскрывать конфиденциальные сведения Заказчика. Появляется при передаче прав. Право подрядчика показывать результат в портфолио — частый компромисс: заказчик получает права, подрядчик — возможность демонстрировать работу с указанием заказчика или без. Для конфиденциальных проектов портфолио прямо исключают. Условие о портфолио согласуйте письменно до публикации, а не после нее. Указание авторства в портфолио остается правом автора по закону.Неустойку Подрядчика рассчитывайте от цены просроченной части или этапа. Появляется при настройке ответственности. Пеня за просрочку выполнения работ — главный рычаг заказчика; рыночный уровень — одна десятая процента от цены за день. При длительной просрочке добавьте право заказчика отказаться от договора и поручить работы третьим лицам за счет подрядчика. Пеню начисляйте до даты фактической сдачи результата, зафиксированной актом.Замечание должно относиться к подтвержденному несоответствию согласованному заданию. Появляется при настройке ответственности. При ненадлежащем качестве заказчик выбирает: безвозмездное устранение в разумный срок, соразмерное уменьшение цены или возмещение своих расходов на устранение. Право выбора у заказчика усиливает его позицию; сроки устранения фиксируйте в рабочих днях. Срок устранения отсчитывайте от получения подрядчиком письменного перечня недостатков.Ограничение ответственности не применяется там, где закон запрещает такой предел. Появляется при настройке ответственности. Лимит защищает подрядчика от требований, несоразмерных цене работ: типовой предел — стоимость работ или их затронутой части. Ограничение не действует при умысле — это императивно; упущенную выгоду стороны обычно исключают взаимно. Лимит не распространяется на возврат неотработанного аванса — это разные требования.Неустойку Заказчика рассчитывайте от суммы просроченного платежа. Появляется при настройке ответственности. Пеня за просрочку оплаты уравновешивает договор: подрядчик получает компенсацию ожидания денег. Одна десятая процента от неоплаченной суммы за день — рыночный стандарт; для заказчика-потребителя законные нормы не могут быть ухудшены. Проценты по статье 395 ГК применяются, только если договорная пеня не установлена.Удержание возможно только в отношении результата или имущества, законно находящегося у Подрядчика. Появляется при настройке ответственности. Удержание результата до полной оплаты — законный рычаг подрядчика (статья 712 ГК): пока заказчик не рассчитался, вещь и материалы остаются у подрядчика. Пункт делает право явным и снимает обвинения в незаконном удержании чужого имущества. Об удержании подрядчик письменно уведомляет заказчика с указанием суммы долга.Форс-мажор должен непосредственно мешать исполнению; обычная нехватка денег к нему не относится. Форс-мажор освобождает от ответственности при чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельствах: стихийных бедствиях, военных действиях, актах властей. Поломка техники, болезнь работников и рост цен форс-мажором не являются. Обязательное уведомление в короткий срок — условие применения оговорки. Сертификат торгово-промышленной палаты — стандартное подтверждение форс-мажора.Укажите просрочку и срок для погашения долга до отказа Подрядчика. Появляется при настройке расторжения. Просрочка оплаты авансов и этапов дает подрядчику право приостановить работы, а при длительной просрочке — отказаться от договора с оплатой фактически выполненного. Сроки и порядок уведомления фиксируются, чтобы отказ не признали неправомерным. Работы возобновляются после полного погашения долга и компенсации простоя.Отказ возможен после письменного запроса и срока на устранение препятствия. Появляется при настройке расторжения. Если заказчик не передает объект, материалы или документацию, подрядчик после письменного напоминания вправе отказаться от договора и потребовать оплаты выполненной части и убытков (статьи 716, 719 ГК). Порядок и сроки делают право реализуемым. Перечень непредоставленного фиксируйте в уведомлении со ссылкой на пункты договора.Заказчик сначала предоставляет Подрядчику срок для устранения существенной просрочки. Появляется при настройке расторжения. При существенной просрочке подрядчика заказчик вправе отказаться от договора, потребовать возврата неотработанного аванса и возмещения убытков, а также поручить завершение работ третьим лицам за счет подрядчика. Пороги просрочки фиксируйте в днях. Существенность просрочки определите заранее конкретным числом рабочих дней.Определите, что передается и какие суммы возвращаются или доплачиваются при прекращении. Появляется при настройке расторжения. Порядок передачи незавершенного результата и взаиморасчетов при прекращении — самая конфликтная зона: подрядчик передает выполненное и получает оплату соразмерно, заказчик возвращает материалы и оборудование. Акт фиксации объема на дату прекращения решает будущий спор. Стоимость выполненной части определяется по смете либо заключением независимого специалиста.Потребителю нельзя ограничивать предусмотренный законом выбор суда. Претензионный порядок отсеивает большинство споров до суда и обязателен для арбитражных дел. Установите срок ответа на претензию и способ направления по реквизитам сторон: корректно направленная претензия считается полученной даже при уклонении адресата. Претензию направляйте способом, согласованным в разделе об уведомлениях. Тридцать календарных дней ответа — стандарт для арбитражных споров.Договорная территориальная подсудность уместна прежде всего между предпринимателями. Появляется при настройке споров. Для споров организаций и предпринимателей допустима договорная подсудность удобного арбитражного суда; потребитель сохраняет право выбора суда независимо от договора. Выбирайте суд по месту нахождения одной из сторон. Название суда указывайте полностью и точно по его официальному наименованию. Для потребительских споров эта оговорка не применяется в силу закона.Выберите доказуемый канал и используйте адреса, указанные в реквизитах Сторон. Способ направления юридически значимых сообщений определяет момент доставки: электронная почта из реквизитов признается судами и ускоряет обмен, заказные письма — консервативный стандарт. Сообщение по реквизитам считается полученным даже при уклонении адресата (статья 165.1 ГК). Изменение адресов и почты оформляйте письменным уведомлением другой стороны.Оригиналы нужны, если электронного экземпляра недостаточно для выбранного способа оформления. Появляется при электронном обмене. Сканы удобны в работе, но налоговая и суд при споре о подписании запрашивают подлинники: установите срок направления оригиналов и последствия непредоставления. При квалифицированной электронной подписи бумажные оригиналы не требуются. Отметка о получении оригиналов снимает спор о комплектности документов.Календарный план удобен для этапов, сроков содействия и промежуточной приемки. Появляется при включении календарного плана. План фиксирует этапы, сроки и результаты по вехам; нарушение промежуточного срока дает заказчику рычаги до срыва финальной даты. Стройте план по значимым вехам, а не по каждому мелкому действию. Изменения плана оформляйте дополнительным соглашением с новыми датами.Акт материалов фиксирует их состав, количество, состояние и дату передачи. Появляется при давальческих материалах. Акт приема-передачи материалов с количеством, качеством и состоянием — точка отсчета ответственности подрядчика за сохранность и база для отчета об израсходовании. Без акта спор о недостаче почти недоказуем. Экземпляр акта храните до завершения расчетов и истечения гарантии.Акт оборудования фиксирует комплектность, состояние и идентификаторы. Появляется при передаче оборудования. Акт фиксирует состояние и комплектность оборудования на входе и выходе: подрядчик отвечает за сохранность переданного, а заказчик не сможет предъявить дефекты, существовавшие до передачи. Указывайте серийные номера. Возврат оборудования фиксируйте тем же актом с отметкой о состоянии. Аренда оборудования заказчика оформляется отдельным договором при необходимости.Не утверждайте получение разрешения, если его фактически нет или оно не требуется. Появляется, когда работы требуют разрешительной документации со стороны заказчика: разрешение на строительство, согласования собственников, доступ управляющей организации. Приложение подтверждает законность работ и защищает подрядчика от последствий работы без разрешений. Отсутствие разрешений — риск сноса результата и штрафов для обеих сторон.Укажите только фактически необходимое разрешение Подрядчика. Появляется при лицензируемых работах подрядчика. Копия лицензии или выписки СРО в приложении подтверждает право выполнять работы; поддержание допуска в силе весь срок договора — обязанность подрядчика, ее нарушение дает заказчику право на отказ. Приостановление допуска подрядчика — основание приостановить работы немедленно. Копию допуска подрядчик обновляет при каждом продлении членства в СРО.
Конструктор договора подряда
с контрагентом
Укажите номер, если он используется во внутреннем учете. Например: 12/2026. Нумерация удобна для учета и ссылок в переписке; договор без номера действителен, поэтому выбирайте по практике документооборота сторон. Если номер присваивается, следите, чтобы приложения ссылались на тот же номер и дату. Единый стиль нумерации особенно важен при пакете договоров с одним контрагентом.
Договор подряда
Укажите место (пример: Москва)mesto_p
Статус Заказчика влияет на преамбулу, реквизиты и применимые правила защиты потребителя. Статус заказчика определяет реквизиты, налоговые последствия и применимость потребительских норм: гражданин, заказывающий работы для личных нужд, получает защиту закона о защите прав потребителей, включая законные неустойки. Указывайте статус по фактическим документам стороны. Для организаций дополнительно проверьте полномочия подписанта по уставу или доверенности.
Выберите фактический статус Подрядчика. Налоговый режим настраивается отдельно. Статус подрядчика — ключ к налогам и рискам: за гражданина заказчик-организация платит НДФЛ и взносы, самозанятый подтверждает расчеты чеком, предприниматель и компания платят налоги сами, с иностранцем добавляются миграционные уведомления. Ошибка статуса ведет к доначислениям, поэтому проверяйте документы, а не слова. При смене статуса подрядчика в ходе работ условия о налогах пересматриваются письменно.
вместе именуемые "Стороны", а индивидуально – "Сторона", заключили настоящий договор подряда (далее – "Договор") о нижеследующем:
Определите, выполняются Работы один раз, по этапам или регулярно. Организация работ задает структуру исполнения: единый объем сдается один раз, этапы позволяют принимать и оплачивать работу частями. Этапность снижает риски обеих сторон: спор по одному этапу не блокирует расчеты по принятым, а подрядчик не кредитует весь проект целиком. Выбранная структура должна совпадать с разбивкой сроков и графиком оплаты ниже.
Укажите, как согласуются новый объем, цена и срок до начала дополнительных Работ. Дополнительные работы — главный источник конфликтов в подряде: без письменного согласования подрядчик рискует не получить оплату за них, а заказчик — получить счет на непредвиденную сумму. Зафиксируйте порядок: новые работы и изменение задания оформляются дополнительным соглашением с новой ценой и сроком до начала их выполнения.
Выбирайте «Да» только если для конкретных Работ действительно нужна лицензия или разрешение. Отметьте, требуется ли для работ лицензия, допуск или членство в саморегулируемой организации: строительные, проектные и изыскательские работы сверх определенных порогов выполняются только участниками СРО. Договор с подрядчиком без обязательного допуска рискует ничтожностью и проблемами с приемкой результата. Реестры лицензий и членов СРО открыты — проверка занимает несколько минут.
Если привлекаются субподрядчики, определите, нужно ли согласие Заказчика. Личное выполнение уместно, когда важна фигура мастера; привлечение субподрядчиков расширяет возможности, но требует правила статьи 706 ГК: генеральный подрядчик отвечает перед заказчиком за действия субподрядчиков как за свои. Для договора с гражданином личное выполнение — еще и признак трудовых отношений, учитывайте это. Список одобренных субподрядчиков можно зафиксировать приложением к договору.
Выберите основной сценарий — он откроет только вопросы о применимых доступах, материалах или правах на результат. Ниша работ определяет применимые условия: работы на объекте заказчика включают вопросы доступа и содействия, изготовление вещи — переход права собственности, ремонт — сохранность имущества, цифровой результат — исключительные права, строительство — градостроительные требования. Выбор раскрывает соответствующие блоки анкеты. Если работы сочетают несколько ниш, выбирайте основную по существу результата.
2. Срок выполнения работ
Для Работ обычно нужны определимые начальный и конечный сроки. Сроки — существенное условие подряда: без начального и конечного срока договор считается незаключенным. Привязка начала к событию — авансу, передаче объекта или материалов — защищает подрядчика; конкретная дата окончания удобна заказчику. Промежуточные сроки позволяют контролировать ход длительных работ. Момент начала фиксируйте документально: актом допуска, платежным поручением, передачей материалов.
Цена должна быть определена заранее либо рассчитываться по согласованной формуле или смете. Способ определения цены распределяет риски: твердая сумма дает заказчику определенность, почасовая и абонентская модели гибки, но требуют предельной стоимости. Приблизительная смета может быть превышена только с предупреждением заказчика, существенное превышение дает ему право отказаться от договора с оплатой выполненного.
Определите событие, после которого возникает обязанность оплатить Работы. Порядок оплаты балансирует интересы: полная предоплата защищает подрядчика, оплата после приемки — заказчика (это и правило по умолчанию статьи 711 ГК), аванс с доплатой и оплата по этапам — рыночный компромисс. Привязывайте платежи к актам: равные ежемесячные суммы без привязки к результату — маркер трудовых отношений.
4. Порядок сдачи и приемки работ
Основной документ приемки — Акт выполненных работ; он остается обязательным. Приемка — момент истины подряда: с подписанием акта переходит риск случайной гибели, начинается гарантия и наступает срок оплаты. Приемка конечного результата проще, этапная позволяет фиксировать и оплачивать работу частями; настройте сроки осмотра и последствия молчания заказчика в следующих вопросах. Формы акта приложите к договору — это исключит споры о содержании документа.
Дополнительная настройка полезна для неустойки Заказчика, лимита и удержания результата. Блок ответственности превращает договор в работающий инструмент: неустойки за срыв сроков, ненадлежащее качество и просрочку оплаты избавляют от доказывания убытков. Выберите баланс: базовый вариант, усиленная защита подрядчика или сбалансированная модель для обеих сторон. Несоразмерную неустойку суд снизит по статье 333 ГК, держитесь рыночного уровня.
Выберите краткий порядок или раскройте подробные основания и расчеты при прекращении. Выходы из договора настраиваются заранее: кто, при каком нарушении и в каком порядке отказывается, что происходит с авансом, результатом и материалами. Заказчик вправе отказаться в любое время с оплатой выполненного (статья 717 ГК), подрядчик — в случаях, предусмотренных законом и договором.
9. Заключительные положения
Срок действия Договора не заменяет срок выполнения Работ. Срок действия договора охватывает исполнение всех обязательств, включая гарантийные. Окончание срока не прекращает начатых обязательств: оплата, гарантия и конфиденциальность действуют до полного исполнения. Для длящихся работ предусмотрите порядок продления. Дату окончания привязывайте к исполнению обязательств, а не к календарной дате. Пролонгацию для длящихся работ оформляйте дополнительным соглашением.
10. Приложения к договору
10.1. Приложение – Акт выполненных работ
Акт выполненных работ уже включен. Здесь добавляются только другие приложения. Приложения делают договор рабочим: задание фиксирует объем и требования, календарный план — сроки, акты приема-передачи — движение материалов и оборудования. Включайте только реально используемые приложения и подписывайте их одновременно с договором. Ссылки на приложения в тексте договора сверьте с фактическим составом пакета.
Вариативный шаблон расположен выше. Вы выбираете нужные условия, а система автоматически изменяет содержание договора у вас на глазах. Также при заполнении полей на сайте информация из них дублируется системой в другие поля договора (в случае необходимости), а при указании наименования сторон (для юр.лиц и ИП) автоматически заполняются остальные реквизиты.
тариф здесь
Договор подряда — это соглашение, по которому одна сторона (подрядчик) по заданию другой стороны (заказчика) обязуется выполнить определенную работу и передать полученный результат (ст. 702 ГК РФ).
Из представленного определения видно, что участниками соглашения являются 2 стороны:
- заказчик — лицо, которое дает задание на выполнение работы, принимает ее и осуществляет оплату;
- подрядчик — лицо, выполняющее работу по полученному заданию и сдающее результат заказчику.
По общему правилу сторонами подряда могут быть как простые физические лица, так и ИП с юридическими лицами.
В соответствии с п. 2 ст. 702 ГК РФ, существуют отдельные виды договоров подряда, в частности, бытовой и строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Видов договора подряда может быть неограниченное количество, поэтому указанный перечень не является исчерпывающим. Если иное не предусмотрено законом, то к таким специальным соглашениям применяются общие положения главы 37 ГК РФ.
Например, в соответствии со ст. 730 ГК РФ, заказчиком по бытовому подряду может быть только физ. лицо, а исполнителем — субъект предпринимательской деятельности, то есть ИП или юридическое лицо.
С точки зрения общей характеристики гражданско-правовых договоров, любой договор подряда является консенсуальным, возмездным и двусторонне обязывающим.
Отличия подряда от других видов договоров
Правоотношения, возникающие при заключении договора подряда, важно отличать от правоотношений по смежным договорам, в частности, купли-продажи (поставки), возмездного оказания услуг, трудового, мены, комиссии.
Отличия подряда от других договоров:
- От договора купли-продажи (поставки). Предметом подряда является производство индивидуально-определенного изделия. В это же время предметом поставки, как правило, выступает имущество с родовыми признаками. При этом условия подряда направлены на определение взаимоотношений сторон в процессе выполнения работ, а при поставке ключевое значение имеет сам факт передачи предмета покупателю.
- От договора возмездного оказания услуг. Из буквального толкования закона следует, что по договору подряда заказчика в первую очередь интересует достижение конкретного результата, который должен быть передан. При возмездном оказании услуг упор делается именно на деятельность исполнителя как определенный процесс. Услуги, как правило, не имеют материального выражения, потребляются в процессе их оказания и достижение какого-либо результата не предполагается.
- От трудового договора. О подряде можно говорить, если физическое лицо выполняет конкретную работу, а в договоре отсутствуют какие-либо условия относительно трудового распорядка, социальных гарантий. В отличие от подрядчика, который свободен при выполнении работы, работник обязан подчиняться внутренним правилам организации. При этом первый получает вознаграждение за результат, сданный в определенные сроки, а второму, независимо от тех или иных обстоятельств положена заработная плата не реже 2 раз в месяц.
- От договора мены. В случае, если продукция произведена из материалов, полученных по договору мены, и в дальнейшем передана в счет исполнения обязательства по этому соглашению, то возникшие правоотношения нельзя расценивать в качестве подрядных.
- От договора комиссии. В отличие от комиссии, предметом которой являются юридические действия, подряд нацелен на совершение фактических действий с реальным материальным результатом.
Правильное разграничение правоотношений имеет реальное практическое значение, поскольку каждый из представленных договоров имеет свои особенности и нюансы, которые нужно учитывать при заключении.
Когда договора подряда считается заключенным
Чтобы договор считался заключенным, сторонам необходимо согласовать и закрепить все существенные условия. По общему правилу к таковым по договору подряда относятся предмет, а также конечный и начальный сроки.
Для согласования предмета необходимо определить вид, содержание и объем подлежащих выполнению работ.
Вид и содержание работы должны быть описаны максимально подробно, чтобы из договора можно было сделать однозначный вывод о том, какая деятельность поручена подрядчику. Для этого следует перечислить конкретный перечень выполняемых действий.
Объем — это количественная характеристика выполняемых подрядчиком действий и их результата. Например, количество вещей, действий, размер площади и т.д.
Для согласования сроков необходимо определить начальный (когда подрядчик обязан приступить к работе) и конечный (когда подрядчик обязан закончить работу) сроки. Сроки могут быть определены календарной датой или указанием на событие, которое должно непременно наступить.
Неоднозначной является практика о том, обязательно ли согласовывать цену по договору подряда. Одни суды считают, что это условие является существенным (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 29.03.2023 № Ф07-700/2023 по делу № А21-12358/2021), другие полагают иначе (Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13.07.2006 № Ф08-3038/2006 по делу № А15-2031/2005).
В настоящее время суды преимущественно придерживаются первой позиции, поэтому во избежание возможных споров и разногласий целесообразно включить в договор условие о цене. Для этого нужно согласовать: размер цены или способ ее определения, включается ли НДС в цену, смету (если планируется определение цены таким способом), порядок распределения экономии, полученной подрядчиком.
Дополнительно по своему усмотрению стороны вправе предусмотреть условия о предварительной оплате, гарантийном периоде, порядке выполнения работы, поэтапной сдаче, предоставлении скидки, месте выполнения работ и любые другие, не противоречащие закону.
Особенности бытового подряда
Бытовой подряд является разновидностью обычного подряда и его регулирование в первую очередь осуществляется специальными нормами. Если какой-то вопрос не урегулирован отдельно, то применяются общие правила.
Ключевой особенностью бытового подряда является то, что заказчиком по нему всегда выступает гражданин, желающий получить определенную работу для удовлетворения своих бытовых и иных личных потребностей (ст. 730 ГК РФ).
Как и в случае с обычным подрядом, обязательными являются условия о предмете и сроках выполнения работы. Однако в силу того, чтобы бытовой подряд отнесен к числу публичных договоров, условие о цене всегда является обязательным. Разногласий по данному вопросу в судебной практике нет.
Особенности строительного подряда
Еще одной разновидностью подряда является строительный подряд. Его особенность заключается в предмете, который могут составлять только строительство и иные неразрывно связанные с этим работы (ст. 740 ГК РФ).
Объем, содержание работ и иные предъявляемые к ним требования определяются в технической документации (ст. 743 ГК РФ). В самом договоре должны быть закреплены состав и содержание такой документации, а также предусмотрено, какая из сторон и в какие сроки обязана ее представить. Кроме этого, необходимо согласовать условия о цене и сроке выполнения работ.
Как и когда расторгается договор подряда?
Во избежание путаницы и разногласий, при заключении соглашения целесообразно согласовать положения, касающиеся расторжения договора: по соглашению сторон, в судебном порядке, при одностороннем отказе от исполнения обязательств.
Если соответствующее условие не согласовано, то договор может быть расторгнут по решению суда при существенном нарушении обязательств одной из сторон, а также в некоторых других установленных законом случаях (ст. ст. 450, 451 ГК РФ). Кроме этого, при соблюдении определенных условий сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения соглашения, что также влечет расторжение договора.
Поскольку право на расторжение договора по соглашению сторон напрямую предусмотрено законом, включать соответствующее положение в договор не обязательно. Вместе с этим, его наличие может быть квалифицировано судом как не допускающее односторонний отказ заказчика от договора в порядке ст. 717 ГК РФ.
По требованию одной из сторон (подрядчика или заказчика) договор может быть расторгнут в судебном порядке в случае существенного нарушения его условий контрагентом.
Общими нормами о подряде не установлено, какие именно нарушения относятся к существенным, поэтому в каждом конкретном случае суд будет оценивать данное обстоятельство индивидуально. В частности, существенным нарушением может быть признана просрочка оплаты (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 05.04.2010 по делу № А56-49409/2008). В другом случае суд не посчитал неполную оплату существенным нарушением и отказал подрядчику в удовлетворении иска (Постановление ФАС Московского округа от 02.07.2009 № КГ-А40/5892-09).
Согласно ст. 421 ГК РФ, стороны вправе согласовать в договоре виды нарушений, которые будут считаться существенными. Кроме этого, можно предусмотреть условие, что при определенных нарушениях сторона вправе потребовать расторжения соглашения без указания на их существенность. В таком случае суд не станет оценивать существенность нарушения и будет достаточно доказать сам факт его совершения.
Основания для одностороннего отказа от договора подряда установлены как для заказчика (ст. ст. 708, 709, 715, 717, 723 ГК РФ), так и для подрядчика (ст. ст. 716, 719 ГК РФ).
Например, подрядчик может отказаться от соглашения, если заказчик не исполнил и очевидно, что не исполнит свои обязательства. В свою очередь заказчик вправе отказаться, если подрядчик нарушил сроки или существенно увеличилась итоговая цена в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ.
В предпринимательском договоре могут быть предусмотрены основания для отказа, не связанные с нарушением соглашения контрагентом. Например, это может быть право на отказ при наступлении определенных обстоятельств или право на немотивированный отказ.
Проще всего составить и скачать необходимый договор подряда можно с помощью специального онлайн конструктора договоров на сайте. В отличие от типовых образцов из интернета, оформленный через конструктор документ будет учитывать индивидуальные условия и обстоятельства конкретного случая.
Автор статьи: Дарья Мельникова (юрист)
условия и заполняете
шаблон
уникальную ссылку
контрагенту
согласовывает
содержание шаблона
скачиваете
готовый документ
контрагент, вы не можете
редактировать
контрагент не может
редактировать
выбора условий и текста
подсвечиваются
доступен к скачиванию
после согласования
