- Главная
- Все шаблоны
- Договоры подряда
- Договор на выполнение работ
Конструктор договора на выполнение работ
с контрагентом
Укажите номер, если он используется во внутреннем учете. Например: 12/2026. Нумерация удобна для учета и ссылок в переписке; договор без номера действителен, поэтому выбирайте по практике документооборота сторон. Если номер присваивается, следите, чтобы приложения ссылались на тот же номер и дату. Единый стиль нумерации особенно важен при пакете договоров с одним контрагентом.
Договор на выполнение работ
Укажите место (пример: Москва) г.
Статус Заказчика влияет на преамбулу, реквизиты и применимые правила защиты потребителя. Статус заказчика определяет реквизиты, налоговые последствия и применимость потребительских норм: гражданин, заказывающий работы для личных нужд, получает защиту закона о защите прав потребителей, включая законные неустойки. Указывайте статус по фактическим документам стороны. Для организаций дополнительно проверьте полномочия подписанта по уставу или доверенности.
Выберите фактический статус Подрядчика. Налоговый режим настраивается отдельно. Статус подрядчика — ключ к налогам и рискам: за гражданина заказчик-организация платит НДФЛ и взносы, самозанятый подтверждает расчеты чеком, предприниматель и компания платят налоги сами, с иностранцем добавляются миграционные уведомления. Ошибка статуса ведет к доначислениям, поэтому проверяйте документы, а не слова. При смене статуса подрядчика в ходе работ условия о налогах пересматриваются письменно.
вместе именуемые "Стороны", а индивидуально – "Сторона", заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – "Договор") о нижеследующем:
Определите, выполняются Работы один раз, по этапам или регулярно. Организация работ задает структуру исполнения: единый объем сдается один раз, этапы позволяют принимать и оплачивать работу частями. Этапность снижает риски обеих сторон: спор по одному этапу не блокирует расчеты по принятым, а подрядчик не кредитует весь проект целиком. Выбранная структура должна совпадать с разбивкой сроков и графиком оплаты ниже.
Укажите, как согласуются новый объем, цена и срок до начала дополнительных Работ. Дополнительные работы — главный источник конфликтов в подряде: без письменного согласования подрядчик рискует не получить оплату за них, а заказчик — получить счет на непредвиденную сумму. Зафиксируйте порядок: новые работы и изменение задания оформляются дополнительным соглашением с новой ценой и сроком до начала их выполнения.
Выберите основной сценарий — он откроет только вопросы о применимых доступах, материалах или правах на результат. Ниша работ определяет применимые условия: работы на объекте заказчика включают вопросы доступа и содействия, изготовление вещи — переход права собственности, ремонт — сохранность имущества, цифровой результат — исключительные права, строительство — градостроительные требования. Выбор раскрывает соответствующие блоки анкеты. Если работы сочетают несколько ниш, выбирайте основную по существу результата.
Укажите, кто предоставляет основные материалы и оборудование. Если они не нужны, выберите последний вариант. Чьи материалы — ключевой вопрос распределения рисков: за качество своих материалов отвечает предоставившая сторона, подрядчик отвечает за сохранность и экономный расход материалов заказчика с отчетом об израсходовании. Смешанный вариант требует четкого перечня, кто что предоставляет. Перечень предоставляемого каждой стороной удобно вынести в акт приема-передачи.
2. Срок выполнения работ
Для Работ обычно нужны определимые начальный и конечный сроки. Сроки — существенное условие подряда: без начального и конечного срока договор считается незаключенным. Привязка начала к событию — авансу, передаче объекта или материалов — защищает подрядчика; конкретная дата окончания удобна заказчику. Промежуточные сроки позволяют контролировать ход длительных работ. Момент начала фиксируйте документально: актом допуска, платежным поручением, передачей материалов.
Цена должна быть определена заранее либо рассчитываться по согласованной формуле или смете. Способ определения цены распределяет риски: твердая сумма дает заказчику определенность, почасовая и абонентская модели гибки, но требуют предельной стоимости. Приблизительная смета может быть превышена только с предупреждением заказчика, существенное превышение дает ему право отказаться от договора с оплатой выполненного.
Определите событие, после которого возникает обязанность оплатить Работы. Порядок оплаты балансирует интересы: полная предоплата защищает подрядчика, оплата после приемки — заказчика (это и правило по умолчанию статьи 711 ГК), аванс с доплатой и оплата по этапам — рыночный компромисс. Привязывайте платежи к актам: равные ежемесячные суммы без привязки к результату — маркер трудовых отношений.
Для безналичной оплаты безопаснее считать платеж совершенным после зачисления денег Подрядчику. Способ оплаты определяет момент исполнения и доказательства: безналичный перевод подтверждается выпиской и удобен всем; наличные требуют расписки; для самозанятого указывайте реквизиты, привязанные к приложению Мой налог, чтобы чек сформировался корректно. Реквизиты для оплаты включайте в раздел реквизитов и не меняйте без письменного уведомления.
4. Порядок сдачи и приемки работ
Основной документ приемки — Акт выполненных работ; он остается обязательным. Приемка — момент истины подряда: с подписанием акта переходит риск случайной гибели, начинается гарантия и наступает срок оплаты. Приемка конечного результата проще, этапная позволяет фиксировать и оплачивать работу частями; настройте сроки осмотра и последствия молчания заказчика в следующих вопросах. Формы акта приложите к договору — это исключит споры о содержании документа.
Здесь настраивается дополнительный гарантийный срок, а не отменяется ответственность за качество. Гарантийный срок дает заказчику право на бесплатное устранение недостатков, выявленных после приемки. Для строительных и ремонтных работ гарантия — рыночный стандарт; в пределах гарантии подрядчик доказывает, что недостаток возник не по его вине, за пределами — доказывает заказчик. Течение гарантии приостанавливается на время устранения недостатков подрядчиком.
Дополнительная настройка полезна для неустойки Заказчика, лимита и удержания результата. Блок ответственности превращает договор в работающий инструмент: неустойки за срыв сроков, ненадлежащее качество и просрочку оплаты избавляют от доказывания убытков. Выберите баланс: базовый вариант, усиленная защита подрядчика или сбалансированная модель для обеих сторон. Несоразмерную неустойку суд снизит по статье 333 ГК, держитесь рыночного уровня.
Выберите краткий порядок или раскройте подробные основания и расчеты при прекращении. Выходы из договора настраиваются заранее: кто, при каком нарушении и в каком порядке отказывается, что происходит с авансом, результатом и материалами. Заказчик вправе отказаться в любое время с оплатой выполненного (статья 717 ГК), подрядчик — в случаях, предусмотренных законом и договором.
9. Заключительные положения
Срок действия Договора не заменяет срок выполнения Работ. Срок действия договора охватывает исполнение всех обязательств, включая гарантийные. Окончание срока не прекращает начатых обязательств: оплата, гарантия и конфиденциальность действуют до полного исполнения. Для длящихся работ предусмотрите порядок продления. Дату окончания привязывайте к исполнению обязательств, а не к календарной дате. Пролонгацию для длящихся работ оформляйте дополнительным соглашением.
Выберите доказуемый канал и используйте адреса, указанные в реквизитах Сторон. Способ направления юридически значимых сообщений определяет момент доставки: электронная почта из реквизитов признается судами и ускоряет обмен, заказные письма — консервативный стандарт. Сообщение по реквизитам считается полученным даже при уклонении адресата (статья 165.1 ГК). Изменение адресов и почты оформляйте письменным уведомлением другой стороны.
10. Приложения к договору
10.1. Приложение – Акт выполненных работ
По подряду заказчик платит за результат, который можно передать и проверить, а по договору услуг — за сами действия исполнителя, даже если ожидаемый эффект не наступил.
Отсюда разные правила: работы принимаются по акту с проверкой качества, риск гибели результата до сдачи несёт подрядчик, а на результат может действовать гарантия. При отказе заказчик работ оплачивает выполненную часть и может возместить убытки подрядчика, а заказчик услуг — оказанное до отказа и фактические расходы исполнителя, без его упущенной выгоды.
Название договора решающего значения не имеет: суд оценивает его содержание. Если в тексте есть описание результата, акт его сдачи и гарантия, это подряд, как бы ни назывался документ.
Да, при отказе заказчик оплачивает только работу, выполненную до получения подрядчиком уведомления, а неотработанную часть аванса подрядчик обязан вернуть.
Порядок установлен статьёй 717 ГК: заказчик платит часть цены пропорционально выполненному и возмещает убытки подрядчика от прекращения договора, но не больше разницы между ценой всей работы и оплатой за выполненное. Если заказчик — гражданин, заказавший работы для себя, он оплачивает только выполненное и фактические расходы подрядчика (ст. 32 ЗоЗПП).
Выполненную часть стоит зафиксировать актом на дату отказа. Если подрядчик нарушил сроки или качество, заказчик сам вправе требовать убытки.
Нужно доказуемо передать результат и акт по адресу из договора, а если заказчик в установленный срок не подписал акт и не прислал обоснованных замечаний, опираться на условие договора о том, что работы считаются принятыми.
Такое условие стоит включить заранее: для работ, кроме строительных, закон прямо не регулирует односторонний акт. При его наличии подрядчик оформляет акт со своей стороны, а срок оплаты начинает течь после окончания срока приёмки.
Если оплата не поступила, направляется претензия, а затем подаётся иск. Суд проверит, выполнены ли работы и были ли у заказчика основания отказаться от подписания, поэтому переписку, фотографии и отчёты о результате стоит сохранять.
Не подписывать акт без оговорок: в срок, установленный договором, направить подрядчику мотивированные замечания с указанием, какой пункт задания не выполнен, и потребовать устранить несоответствие.
Недостатки, которые видны при обычной приёмке, нужно записать в акт или в отказ от его подписания, иначе ссылаться на них потом будет нельзя — так установлено статьёй 720 ГК. При споре о том, есть ли отступление от задания, любая сторона вправе потребовать экспертизу.
Если подрядчик не исправил результат в разумный срок или отступления существенны и неустранимы, заказчик вправе отказаться от договора и взыскать убытки. Требования, которых не было в задании, — это уже дополнительные работы за отдельную плату.
Да, подрядчиком может быть обычный гражданин, но если заказчик — организация или ИП, они удерживают НДФЛ с вознаграждения и начисляют страховые взносы.
Без этих обязанностей можно обойтись, только если гражданин зарегистрирован как самозанятый и выдаёт чек на каждую оплату, либо зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Статус самозанятого стоит проверять не только при подписании, но и перед каждым платежом.
Главный риск такого договора — признание отношений трудовыми. Чтобы его снизить, оплачивайте результат по актам, а не ежемесячную «зарплату», не включайте подрядчика в штат и не подчиняйте его внутреннему распорядку.
тариф здесь
1. Договор на выполнение работ — это подряд
В Гражданском кодексе нет отдельного договора «на выполнение работ». Это деловое название подряда, которое прижилось в бухгалтерии, в закупках и в переписке компаний: «выполнение работ» звучит понятнее, чем «подряд», и не ассоциируется только со стройкой. Юридически такой документ регулируется главой 37 ГК, а стороны называются заказчиком и подрядчиком.
Название подсказывает главное: предмет договора — работа, которая заканчивается результатом. Ремонт оборудования, изготовление мебели, монтаж вывески, разработка макета, оцифровка архива, настройка сети — всё это работы, если в конце есть что передать и проверить. Консультация, обучение, охрана, уборка по графику, бухгалтерское сопровождение — услуги: заказчику важен сам процесс, а не отделимый от него итог.
Граница между работами и услугами кажется академической, пока не начинается спор. От неё зависит, за что именно платит заказчик, когда он может отказаться от договора и сколько при этом заплатит, кто несёт риск, если результат погиб до сдачи, и какие сроки действуют для претензий по качеству. Этому и посвящена большая часть страницы, а документ построен так, чтобы подрядная природа договора была видна из каждого раздела.
2. Работы или услуги: как провести границу?
Работа по статье 702 ГК заканчивается результатом, который существует отдельно от действий подрядчика и передаётся заказчику. Услуга по статье 779 ГК — это совершение определённых действий или осуществление определённой деятельности; её полезный эффект потребляется в процессе. Отсюда рабочий тест, который помогает в сомнительных случаях:
- Можно ли описать результат до начала работ так, чтобы посторонний человек проверил, достигнут ли он?
- Остаётся ли результат после того, как исполнитель ушёл: вещь, изменённый объект, файл, документ?
- Можно ли этот результат принять или не принять по акту и найти в нём недостатки?
- Готов ли заказчик платить, если процесс шёл, а результата нет?
Если на первые три вопроса ответ «да», а на четвёртый «нет» — это работа. Если результат описать невозможно, а платят за время и усилия — услуга. Встречаются и смешанные случаи: разработка сайта с последующей технической поддержкой, ремонт оборудования с сервисным обслуживанием. Тогда удобнее разделить их на два договора или хотя бы на два раздела с разной приёмкой и оплатой.
Несколько пограничных примеров, на которых чаще всего ошибаются. Техническое обслуживание оборудования по графику — обычно услуга, а замена конкретного узла с выдачей акта и гарантией — работа. Письменный перевод документа — работа: есть текст, который можно проверить. Устный перевод на переговорах — услуга. Аудит и юридическая консультация — услуги, даже если по итогам выдаётся заключение: заказчик платит за профессиональную деятельность, а не за документ как вещь. Разработка дизайн-макета — работа, сопровождение рекламной кампании — услуга.
Для услуг на сайте есть отдельный договор оказания услуг, для классического подряда без технического задания и сценариев — универсальный договор подряда.
3. Почему квалификация договора влияет на деньги и риски
Для услуг закон делает оговорку: общие положения о подряде применяются к ним, но только если это не противоречит нормам об услугах и особенностям их предмета.
Общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг (ст. 783 ГК РФ).
Эта оговорка делает разницу ощутимой. Главные расхождения видны в таблице.
| Вопрос | Работы (подряд) | Услуги |
|---|---|---|
| За что платят | За результат, принятый по акту | За совершённые действия, даже если эффект не достигнут |
| Отказ заказчика | До сдачи результата: часть цены за выполненное и убытки подрядчика в пределах разницы до полной цены (ст. 717) | В любое время: оказанное до отказа и фактические расходы исполнителя (ст. 781, 782) |
| Отказ исполнителя | Только по основаниям закона и договора (ст. 716, 719) | В любое время при полном возмещении убытков заказчику |
| Риск гибели до сдачи | Результат до приёмки — на подрядчике (ст. 705) | Материального результата обычно нет |
| Недостатки | Устранение, уменьшение цены, отказ; сроки по статьям 724–725 | Правила подряда — если не противоречат природе услуги |
| Удержание | Результат и имущество заказчика до оплаты (ст. 712) | Применяется ограниченно: удерживать обычно нечего |
Самое чувствительное — отказ. Заказчик работ, который передумал на середине, оплачивает выполненную часть и может ещё возместить подрядчику упущенную выгоду в пределах оставшейся цены (если заказчик — потребитель, убытки не взыскиваются: он оплачивает выполненное и расходы подрядчика, ст. 32 ЗоЗПП). Заказчик услуг оплачивает оказанное до отказа и фактические расходы исполнителя, но не его упущенную выгоду. Поэтому стороны иногда сознательно называют работы услугами — и наоборот. Получится ли, зависит не от названия.
Пример на цифрах. Цена работ — 300 000 руб., к моменту отказа выполнено 40%, а расходы исполнителя на подготовку оставшейся части — 30 000 руб. Если договор — подряд, заказчик платит 120 000 руб. за выполненную часть и при доказанных убытках подрядчика, включая упущенную выгоду, — ещё до 180 000 руб. сверх этого. Если договор признан услугами, заказчик оплатит оказанное до отказа и фактические расходы исполнителя — 150 000 руб., но не его упущенную выгоду. Разница — до 150 000 руб., и именно она объясняет, почему стороны так часто спорят о природе договора.
4. Название договора не решает: как суд определит, что вы заключили?
Суд квалифицирует договор по содержанию, а не по заголовку. Правило толкования сформулировано в статье 431 ГК.
При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (ст. 431 ГК РФ).
Если буквальный текст не помогает, выясняется действительная общая воля сторон с учётом цели договора, переговоров и переписки, практики сторон и их последующего поведения. На практике суд смотрит, есть ли в договоре описание результата, акт его сдачи, гарантия на результат, порядок устранения недостатков. Если всё это есть, «договор оказания услуг по ремонту» будет рассмотрен как подряд, а «договор на выполнение работ по консультированию» — как услуги.
Отсюда совет для заполнения: называйте вещи своими именами по всему тексту. Если в предмете работы, а в приёмке — «акт оказанных услуг», а в ответственности — «исполнитель», суду придётся восстанавливать волю сторон по косвенным признакам, и результат может удивить обе стороны. В этом договоре используется единая терминология подряда: заказчик, подрядчик, работы, результат, акт выполненных работ. Для услуг предназначен другой документ — акт сдачи-приёмки оказанных услуг.
5. Пять сценариев: где и над чем выполняются работы
Конструктор этой формы начинает с вопроса о сценарии, потому что от него зависят следующие вопросы. Если работы сочетают несколько направлений, выбирайте то, которое определяет главный результат.
- Строительство или капремонт здания — в договор добавляются адрес объекта, работа по технической документации, соблюдение градостроительных требований и подтверждение допусков, если они нужны. Для полноценной стройки со сметой и надзором удобнее специализированный договор строительного подряда.
- На объекте заказчика — монтаж, обслуживание инженерных систем, отделка офиса. Появляются вопросы о доступе, пропусках, коммуникациях и месте хранения.
- Изготовление вещи с передачей или монтажом — мебель, металлоконструкции, оборудование под заказ. Описывается сама вещь, её характеристики и, если нужен монтаж, его результат.
- Ремонт или переработка имущества заказчика — указываются имущество, его идентификаторы и состояние при передаче. Подрядчик отвечает за сохранность вещи, пока она у него (ст. 714 ГК).
- Цифровой или иной охраняемый результат — макет, программа, текст, 3D-модель. Добавляются вопросы о правах на результат, портфолио и раундах правок.
Для заказчика-гражданина отдельный вопрос уточняет цель заказа.
Если работы нужны для личных, семейных или домашних нужд, а подрядчик — бизнес, к договору применяется законодательство о защите прав потребителей, и часть вариантов, выгодных подрядчику, против гражданина не сработает.
6. Нужно ли техническое задание и как описать результат?
По общему правилу способ выполнения работы выбирает подрядчик (п. 3 ст. 703 ГК). Если заказчику всё равно, как будет достигнут результат, в конструкторе достаточно варианта «Подрядчик определяет самостоятельно». Техническое задание нужно, когда важны технология, материалы, последовательность или конкретные параметры результата. Оно оформляется приложением, и отступление от него — нарушение договора.
Хорошее задание описывает не процесс, а проверяемые свойства результата. Для этого полезно для каждого требования ответить, чем и как его проверить:
- размеры, допуски и характеристики — чем измеряются и какое отклонение допустимо;
- функциональность — какой тест должен пройти результат: станок выпускает деталь нужного класса точности, сайт открывается на заданных устройствах;
- внешний вид — по какому образцу, эталону, макету или фотографии сравнивается;
- документы на результат — паспорта, инструкции, исходные файлы, исполнительные схемы.
Качество работы должно соответствовать договору, а при неполноте условий — требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода (ст. 721 ГК). «Обычные требования» — зона спора и экспертизы. Чем подробнее задание, тем меньше места для толкований.
Задание подписывается обеими сторонами до начала работ, а любое его изменение оформляется новой редакцией с датой. Если задание уточнялось в переписке, итоговую версию стоит собрать в один документ: при приёмке спорить о том, какое из десяти писем считать требованием, бессмысленно. Вариант замечаний «по критериям задания или чек-листа» в разделе приёмки работает только при таком задании: заказчик проверяет результат по списку и указывает, какой пункт не выполнен.
7. Дополнительные работы и изменение задания
Самый частый конфликт на практике — «это входило в задание» против «это новая работа». Конструктор предлагает три модели:
- только по письменному согласованию сторон — всё, чего нет в договоре, признаётся дополнительной работой и выполняется после согласования состава, цены и сроков;
- по заявке с оплатой по ставкам — заявка заказчика становится обязательной после письменного подтверждения подрядчиком состава, цены и нового срока;
- уведомление о допработах и цене — подрядчик сам сообщает о необходимости дополнительных работ, их цене и влиянии на срок и вправе приостановить затронутую часть до решения заказчика.
Первая модель защищает заказчика от неожиданных счетов, вторая удобна при длительном сотрудничестве, третья — при работах, где скрытые обстоятельства обнаруживаются по ходу, например при ремонте оборудования после вскрытия.
Если цена приблизительная и из-за дополнительных работ её приходится существенно превысить, подрядчик обязан своевременно предупредить заказчика; не предупредил — выполняет договор по прежней цене (п. 5 ст. 709 ГК). Согласование удобно оформлять дополнительным соглашением: в нём сразу фиксируются новый объём, цена и срок.
8. Содействие заказчика и обязанность предупредить
Многие работы невозможно выполнить без участия заказчика: нужен доступ на объект, исходные данные, согласования, электричество. Конструктор предлагает выбрать, какое именно содействие требуется, — доступ и готовность места работ, исходные данные и документы или никакого. Здесь работает правило «что не названо, то не может стать причиной задержки».
По статье 718 ГК, если заказчик не оказал обязательного содействия, подрядчик вправе требовать возмещения убытков, включая простой, переноса сроков или увеличения цены. По статье 719 — не приступать к работе или приостановить её, а затем и отказаться от договора. В конструкторе это можно настроить: приостановка с переносом срока и возмещением расходов или отказ после дополнительного срока на устранение препятствия.
Обратная сторона — обязанность подрядчика предупредить. Статья 716 требует немедленно сообщить заказчику и приостановить работу, если материал или документация заказчика непригодны, его указания о способе работы ведут к неблагоприятным последствиям или появились иные обстоятельства, угрожающие результату или сроку.
Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение... не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства (п. 2 ст. 716 ГК РФ).
Стандартный пункт конструктора добавляет срок ответа — пять рабочих дней. Если заказчик промолчал, подрядчик вправе отказаться от договора, получить оплату выполненного и возмещение убытков.
9. Материалы, оборудование и отчёт об их расходе
Если материалы не нужны, блок закрывается одной фразой. Если нужны — конструктор уточняет, где их перечислить: в самом договоре, в акте на материалы заказчика или в смете и спецификации. Материалы заказчика передаются по акту приёма-передачи материалов; доставку организует заказчик или, по его заявке и за плату, подрядчик.
Для материалов заказчика действует правило статьи 713: расходовать экономно, по окончании отчитаться и вернуть остаток или уменьшить цену с согласия заказчика. Если результат оказался негодным из-за недостатков материала заказчика, подрядчик сохраняет право на оплату, но только когда докажет, что эти недостатки нельзя было обнаружить при надлежащей приёмке материала. Поэтому входной контроль материала — в интересах подрядчика.
Для материалов подрядчика выбирается, включена ли их стоимость в цену работ или они оплачиваются отдельно по смете. При отдельной оплате полезно условие, что замена материала аналогом допускается только с письменного согласия заказчика: иначе экономия подрядчика может обернуться спором о качестве.
10. Акт выполненных работ и мотивированные замечания
Акт — центральный документ договора на выполнение работ: с его подписанием результат считается сданным, начинаются гарантийный срок и срок оплаты, переходит риск случайной гибели. В договоре акт обязателен при любой настройке, меняются только сроки и правила замечаний.
Срок на подписание акта или направление замечаний выбирается из трёх, пяти или десяти рабочих дней либо указывается свой. Отсчитывать его стоит от доказуемой передачи результата и акта: по подписи, отметке курьера или электронному письму на адрес из реквизитов. Три дня подходят для простых результатов, десять — для оборудования, которое нужно запустить, или программного продукта, который нужно протестировать.
Требования к замечаниям — ещё один вопрос конструктора. Три варианта отличаются строгостью:
- Несоответствия; новое — за плату. Замечание должно указывать конкретное несоответствие договору или заданию; пожелания, меняющие объём или критерии, оформляются как дополнительные работы.
- Несоответствия с указанием способа проверки. Заказчик называет пункт договора или задания и способ, которым несоответствие можно проверить; подрядчик устраняет подтверждённое в течение десяти рабочих дней.
- По критериям задания или чек-листа. Приёмка идёт по списку, требования вне списка — дополнительные работы.
При обнаружении недостатков заказчик должен оговорить их в акте: явные недостатки, которые можно было увидеть при обычной приёмке и которые не попали в акт, потом не предъявить (п. 3 ст. 720 ГК). Скрытые недостатки заказчик вправе заявить позже, и для этого в договоре есть срок извещения — десять рабочих дней со дня обнаружения. Если стороны спорят о недостатках или их причинах, по требованию любой из них назначается экспертиза.
11. Что если заказчик молчит и не подписывает акт?
Молчание — удобный для недобросовестного заказчика способ отложить оплату: акт не подписан, замечаний нет, результат используется. Для строительного подряда закон прямо допускает односторонний акт (п. 4 ст. 753 ГК). Для других работ прямой нормы нет, а аналогию суды применяют не всегда, поэтому последствия молчания нужно прописать в договоре. Конструктор предлагает три варианта:
- работы считаются принятыми, подрядчик подписывает акт в одностороннем порядке — самый жёсткий вариант;
- повторное направление акта и только затем односторонний акт — даёт заказчику второй шанс, например если первое письмо затерялось;
- работы считаются принятыми, срок оплаты считается со следующего рабочего дня — вариант, ориентированный на расчёты.
Такое условие не делает односторонний акт неуязвимым. Если заказчик докажет, что работы не выполнены или выполнены с существенными недостатками, а его возражения были обоснованными, суд оценит это по существу. Но бремя возражать ложится на заказчика, а не на подрядчика. Для заказчика-гражданина в потребительских отношениях конструктор рекомендует такой пункт не включать.
Важно и то, куда отправлен акт. Сообщение, направленное по адресу из договора, считается доставленным, даже если адресат его не получил по своей вине (ст. 165.1 ГК). Поэтому раздел об уведомлениях — не формальность: электронная почта из реквизитов, заказное письмо или курьер должны быть указаны заранее.
Бывает и крайний случай: заказчик не просто молчит, а не забирает изготовленную вещь. Если договор не говорит иного, через месяц после даты, когда результат должен был быть передан, и после двукратного предупреждения подрядчик вправе продать его, а выручку за вычетом причитающихся ему сумм внести в депозит на имя заказчика (п. 6 ст. 720 ГК). Если заказчик — гражданин, заказавший работу для себя, срок другой: два месяца после письменного предупреждения (ст. 738 ГК). Риск случайной гибели вещи при таком уклонении переходит к заказчику с момента, когда передача должна была состояться.
12. Кто отвечает за результат до приёмки и после неё
Пока акт не подписан, риск случайной гибели или повреждения результата несёт подрядчик: сгорел склад, затопило помещение, упал смонтированный стеллаж — работу придётся переделать за свой счёт. Риск гибели материалов и оборудования несёт сторона, которая их предоставила (ст. 705 ГК). Стандартный пункт конструктора добавляет важное уточнение: при просрочке передачи или приёмки риск переходит к стороне, которая просрочила. Если заказчик неделю не выходит на связь, а результат пострадал, отвечать уже ему.
После приёмки ответственность подрядчика определяется гарантией. В конструкторе это «дополнительный гарантийный срок»: 12 месяцев на весь результат, свой срок, гарантия на указанную часть работ или 12 месяцев с исключениями. Без гарантии претензии принимаются в пределах двух лет со дня передачи результата, но причину недостатка доказывает заказчик (ст. 724 ГК).
Нельзя забывать и про исковую давность: по требованиям о качестве работ она составляет один год, для зданий и сооружений — общие правила (ст. 725 ГК). Если результат принимался по частям, давность считается со дня приёмки результата в целом, а при заявлении о недостатках в гарантийный срок — со дня заявления. Для оформления требования есть претензия по договору подряда.
13. Раунды правок и права на цифровой результат
Для макета, программы, текста или видео приёмка устроена иначе, чем для вещи: результат можно менять бесконечно. Поэтому в сценарии «цифровой результат» конструктор спрашивает, сколько раундов правок включено в цену: один, два или своё количество. Раунд — это один сводный перечень замечаний заказчика. Всё, что выходит за его пределы или меняет задание, выполняется по дополнительному соглашению с отдельной ценой и сроком.
Второй вопрос — права. Если результат охраняется авторским правом, то, кому достанется право, зависит от подрядчика и текста договора: сами файлы права не передают. Конструктор предлагает переход исключительного права после полной оплаты или сохранение прав у подрядчика с простой лицензией для заказчика. Вознаграждение за отчуждение права может быть включено в цену работ или установлено отдельно.
Отдельный вопрос — портфолио. Подрядчику важно показывать сделанное, заказчику — не раскрывать проект раньше времени. Компромиссный вариант конструктора разрешает использовать результат в портфолио только после того, как заказчик сам его опубликовал, и без конфиденциальных сведений. Для закрытых проектов портфолио лучше прямо запретить.
Правило статьи 1296 ГК о том, что право на заказанное произведение по умолчанию принадлежит заказчику, не действует, если подрядчик — сам автор-гражданин. В этом случае без прямого условия об отчуждении права или о лицензии заказчик рискует не получить законного права даже на использование результата. Для дизайнерских и IT-проектов на сайте есть специализированные формы: договор на разработку дизайна и договор на разработку сайта.
14. Прекращение договора: что происходит с незавершённой работой
Договор на выполнение работ часто прекращается раньше, чем результат сдан: заказчик отказался по статье 717, подрядчик ушёл из-за неоплаты или отсутствия содействия, стороны расстались по соглашению. Главный вопрос в этот момент — кому достаётся сделанное и сколько за него платить.
Закон даёт заказчику право требовать передачи результата незавершённой работы с компенсацией подрядчику произведённых затрат, если договор прекращён до приёмки по основаниям закона или договора (ст. 729 ГК). Если договор расторгнут из-за неустранённых недостатков или явного срыва сроков, подрядчик обязан вернуть материалы, оборудование и иное имущество заказчика, а если это невозможно — возместить их стоимость (ст. 728 ГК).
Конструктор позволяет не оставлять эти вопросы на усмотрение суда. В разделе о прекращении можно выбрать краткий порядок или подробную настройку. Подробный вариант предусматривает, что заказчик оплачивает фактически выполненные к дате прекращения работы и согласованные расходы, подрядчик передаёт оплаченный результат и возвращает остаток неотработанного аванса, неиспользованные материалы и документы, а итоговый расчёт производится в течение десяти рабочих дней. Для отказа из-за просрочки любой стороны предусмотрен дополнительный срок на исправление, после которого отказ становится возможным.
Незавершённую работу стоит зафиксировать актом с описанием выполненного объёма, даже если стороны расстаются мирно. Без такого документа спор о процентах готовности почти неизбежно превращается в экспертизу.
15. Какие работы требуют лицензии или допуска?
Большинство работ можно выполнять без разрешений. Но есть исключения, и конструктор задаёт этот вопрос отдельно: по закону о лицензировании, в частности, лицензия нужна для монтажа, технического обслуживания и ремонта средств обеспечения пожарной безопасности зданий, для технической защиты конфиденциальной информации, для технического обслуживания медицинских изделий, для работ по сохранению объектов культурного наследия. Для строительства, проектирования и изысканий действует система допуска через саморегулируемые организации.
Если лицензия нужна, в договоре лучше указать её реквизиты: номер, дату, выдавший орган. Их можно сверить с открытым реестром. Если у подрядчика нет обязательной лицензии, заказчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков (п. 3 ст. 450.1 ГК). Для самого подрядчика такая работа — административное нарушение, а для заказчика — риск получить результат, который не примут надзорные органы.
Проверять разрешение стоит не только при подписании, но и перед приёмкой: лицензия может быть приостановлена, а членство в саморегулируемой организации — прекращено. Обязанность подрядчика поддерживать документы в силе на весь срок работ и прикладывать их копии к договору можно закрепить своим пунктом.
16. Подрядчик-гражданин: как не превратить договор в трудовой?
Когда работы выполняет гражданин, договор может быть признан трудовым. Трудовой кодекс прямо запрещает гражданско-правовые договоры, которые фактически регулируют трудовые отношения, а неустранимые сомнения суд толкует в пользу трудовых отношений (ст. 15, 19.1 ТК). Последствия для заказчика — доначисление НДФЛ и взносов, штрафы и все гарантии работника задним числом.
Для подрядчика-гражданина конструктор предлагает «полный набор гарантий»: договор регулируется главой 37 ГК и не является трудовым, подрядчик сам определяет режим и способы работы, не подчиняется правилам внутреннего распорядка, работает своими инструментами, вправе работать на других, а оплачивается принятый по акту результат, а не процесс. Эти формулировки полезны, но решает практика: равные ежемесячные выплаты без актов, рабочее место в офисе и подчинение руководителю перечеркнут любой текст.
Если подрядчик — самозанятый, включите условие о налоге на профессиональный доход: чек на каждую оплату — сразу при оплате картой или через СБП, при переводе со счёта — не позднее 9-го числа следующего месяца, и обязанность сообщить об утрате статуса. Подробнее эта схема разобрана в договоре подряда с самозанятым. С иностранным гражданином договор фиксирует документы о праве работать и обязанность заказчика уведомить МВД о заключении и расторжении договора в течение трёх рабочих дней.
17. Как заполнить шаблон договора на выполнение работ
Конструктор задаёт вопросы по порядку разделов договора, и часть вопросов появляется только при определённых ответах: сценарий работ открывает блоки о доступе, материалах или правах, статус подрядчика — о налогах и миграционных документах. Если вопрос не нужен, выбирайте «Пункт не предусмотрен».
Перед заполнением удобно ответить себе на пять вопросов:
- какой результат будет передан и по каким критериям его проверят;
- кто предоставляет материалы, доступ и исходные данные и в какой срок;
- как оформляются дополнительные работы;
- сколько дней у заказчика на приёмку и что будет при молчании;
- нужны ли права на результат, лицензия подрядчика, особые налоговые условия.
Своё условие можно добавить вручную или сформулировать с помощью ИИ-помощника. Готовый договор хранится в личном кабинете: его можно заполнить онлайн, отправить контрагенту на согласование или скачать в PDF или WORD.
Автор статьи: Алиса Киселева (юрист)
Другие статьи по теме
Заказчик проверяет ход работ: как выявить отставание и недостатки до приёмки
Контроль хода работ по статье 715 ГК РФ: границы вмешательства, акт осмотра до приёмки, отставание от графика, уведомление и разумный срок…
Работа готова, но заказчик не приходит за результатом: когда подрядчик вправе его продать
Заказчик не забирает результат работ: порядок продажи по пункту 6 статьи 720 ГК РФ, два предупреждения, сроки, расчёт выручки и депозит…
Материалы заказчика непригодны: как подрядчику предупредить о риске и остановить работы
Непригодные материалы заказчика: акт дефектов, уведомление по статье 716 ГК РФ, приостановка работ, замена партии, сроки, расходы и отказ…
Договор на выполнение работ № укажите номер, например 12/2026
Договор на выполнение работ
Укажите полное ФИО заказчика, как физическое лицо (далее – «Заказчик»), с одной стороны, и
Укажите наименование для автоматического заполнения, именуемое в дальнейшем "Заказчик", от имени которого действует генеральный директор укажите ФИО полностью на основании Устава, с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель укажите ФИО для автоматического заполнения, в реестре индивидуальных предпринимателей под № указать ОГРНИП (далее – "Заказчик"), с одной стороны, и
Укажите полное ФИО подрядчика, как физическое лицо (далее – «Подрядчик»), с другой стороны,
Укажите полное ФИО подрядчика, как физическое лицо с применением специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (далее – «Подрядчик»), с другой стороны,
Укажите полное ФИО подрядчика, физическое лицо, гражданство: укажите государство гражданства; документ, удостоверяющий личность: укажите наименование и реквизиты документа; право выполнять Работы в Российской Федерации подтверждается укажите документ либо основание, по которому отдельный документ не требуется, в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны,
Индивидуальный предприниматель укажите ФИО для автоматического заполнения, в реестре индивидуальных предпринимателей под № указать ОГРНИП (далее – "Подрядчик"), с другой стороны,
Укажите наименование для автоматического заполнения, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", от имени которого действует генеральный директор укажите ФИО полностью на основании Устава, с другой стороны,
1. Предмет договора
1.1. По Договору выполняются следующие работы: подробно опишите работы и их объем (далее – "Работы").
1.2. Место выполнения Работ: укажите адрес выполнения работ.
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик выполняет предусмотренные Договором работы (далее – «Работы») по следующим этапам:
1. Предмет договора
1.1. По Договору выполняются следующие работы: подробно опишите работы и их объем (далее – «Работы»).
1.2. Подрядчик выполняет Работы раз в месяц в согласованном Сторонами объеме.
1.3. Место выполнения Работ: укажите адрес или иное место выполнения Работ.
Введите текст своего условия
1.1.1. Первый этап: подробно опишите работы и их объем.
1.1.2. Второй этап: подробно опишите работы и их объем (далее – "Работы").
1.2. Место выполнения Работ: укажите адрес выполнения работ.
1.1.1. Первый этап: подробно опишите работы и их объем.
1.1.2. Второй этап: подробно опишите работы и их объем.
1.1.3. Третий этап: подробно опишите работы и их объем (далее – "Работы").
1.2. Место выполнения Работ: укажите адрес выполнения работ.
1.1.1. Первый этап: подробно опишите работы и их объем.
1.1.2. Второй этап: подробно опишите работы и их объем.
1.1.3. Третий этап: подробно опишите работы и их объем.
1.1.4. Четвертый этап: подробно опишите работы и их объем (далее – "Работы").
1.2. Место выполнения Работ: укажите адрес выполнения работ.
1.1.1. Первый этап: подробно опишите работы и их объем.
1.1.2. Второй этап: подробно опишите работы и их объем.
1.1.3. Третий этап: подробно опишите работы и их объем.
1.1.4. Четвертый этап: подробно опишите работы и их объем.
1.1.5. Пятый этап: подробно опишите работы и их объем (далее – "Работы").
1.2. Место выполнения Работ: укажите адрес выполнения работ.
1.1.1. Первый этап: подробно опишите работы и их объем.
1.1.2. Второй этап: подробно опишите работы и их объем.
1.1.3. Третий этап: подробно опишите работы и их объем.
1.1.4. Четвертый этап: подробно опишите работы и их объем.
1.1.5. Пятый этап: подробно опишите работы и их объем.
1.1.6. Шестой этап: подробно опишите работы и их объем (далее – "Работы").
1.2. Место выполнения Работ: укажите адрес выполнения работ.
1.1.1. перечислите каждый этап, его объем и результат.
1.2. Место выполнения Работ: укажите адрес или иное место выполнения Работ.
Введите текст своего условия
1.1. Работы, требования или объем, не предусмотренные Договором, признаются дополнительными работами. Дополнительные работы выполняются Подрядчиком только после письменного согласования Сторонами их состава, стоимости, сроков и порядка оплаты.
1.1. Заявка Заказчика на Работы, не предусмотренные Договором, становится обязательной для Сторон только после письменного подтверждения Подрядчиком состава дополнительных Работ, их цены и нового срока выполнения. Подтвержденная заявка является частью Договора; до ее подтверждения Подрядчик не обязан выполнять дополнительные Работы.
1.1. При выявлении необходимости дополнительных Работ Подрядчик письменно сообщает Заказчику их состав, цену и влияние на срок. До письменного согласования этих условий Подрядчик вправе приостановить затронутую часть Работ; срок ее выполнения продлевается на период ожидания решения Заказчика и 3 рабочих дня для возобновления Работ.
Введите текст своего условия
1.1. Работы выполняются на объекте капитального строительства по адресу: укажите адрес объекта строительства. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с технической документацией и требованиями градостроительного законодательства, соблюдает требования безопасности строительных работ и подтверждает наличие необходимых допусков или членства в саморегулируемой организации, если оно требуется по закону для соответствующего вида Работ.
1.4. Результатом Работ является опишите изготавливаемую вещь, ее характеристики и, если предусмотрен монтаж, его результат.
1.4. Подрядчик ремонтирует или перерабатывает имущество Заказчика: укажите имущество, идентификаторы и состояние.
1.4. Подрядчик создает и передает Заказчику опишите результат, формат и критерии готовности.
Введите текст своего условия
1.1. Работы выполняются для личных, семейных, домашних и иных нужд Заказчика, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
1.1. Работы выполняются для целей осуществления Заказчиком предпринимательской деятельности.
1.1. Работы выполняются для следующих целей Заказчика: укажите цель заказа работ.
Введите текст своего условия
1.2. Подрядчик гарантирует, что имеет необходимые разрешения и лицензии для надлежащего выполнения Работ.
1.2. Подрядчик гарантирует, что имеет необходимые разрешения (лицензии) для надлежащего выполнения Работ, что подтверждается укажите реквизиты документов.
Введите текст своего условия
1.2. Подрядчик имеет право привлекать субподрядчиков для осуществления Работ без дополнительного согласования с Заказчиком.
1.2. Подрядчик направляет Заказчику письменный запрос о привлечении субподрядчика с указанием привлекаемого лица и передаваемой части Работ. Заказчик в течение 5 рабочих дней направляет письменное согласие либо мотивированный отказ. До получения согласия Подрядчик выполняет соответствующую часть Работ лично. За действия согласованного субподрядчика перед Заказчиком отвечает Подрядчик.
1.2. Подрядчик выполняет Работы лично. Привлечение субподрядчика невозможно.
Введите текст своего условия
1.1. Стороны подтверждают, что Договор регулируется главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и не является трудовым договором. Подрядчик самостоятельно определяет режим, способы и порядок выполнения Работ, не подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка Заказчика, не занимает должность в его штатном расписании и не выполняет трудовую функцию.
1.1. Подрядчик выполняет Работы с использованием собственных инструментов и оборудования, если предоставление отдельных материалов или оборудования Заказчиком прямо не предусмотрено Договором, и вправе выполнять работы для третьих лиц. Оплате подлежит результат Работ, принятый по акту, а не процесс их выполнения.
Введите текст своего условия
1.1. Подрядчик гарантирует наличие и поддерживает в течение срока Договора действительность документов, дающих право законно находиться и осуществлять деятельность на территории Российской Федерации, и представляет их копии по запросу Заказчика. Об изменении миграционного статуса и об истечении или аннулировании указанных документов Подрядчик уведомляет Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней.
1.1. Стороны учитывают, что Заказчик обязан уведомить территориальный орган МВД России о заключении и о расторжении Договора с иностранным гражданином в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или расторжения (пункт 8 статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ).
Введите текст своего условия
1.3. Подрядчик самостоятельно определяет способ выполнения Работ.
1.3. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с техническим заданием, письменно согласованным Сторонами до начала соответствующих Работ. Техническое задание оформляется приложением к Договору либо иным письменным документом Сторон.
Введите текст своего условия
1.4. Досрочное выполнение Подрядчиком Работ по Договору не допускается.
1.4. При досрочном выполнении Подрядчиком Работ Заказчик обязан принять и оплатить эти Работы на условиях Договора.
Введите текст своего условия
1.6. До начала Работ Заказчик обеспечивает Подрядчику доступ к месту выполнения Работ и возможность ввоза необходимых оборудования и материалов, а при необходимости — доступ к коммуникациям, оформление пропусков и место хранения.
1.6. Заказчик передает Подрядчику перечислите исходные данные, документы, материалы и решения не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного запроса Подрядчика.
Введите текст своего условия
1.1. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и приостановить Работы до получения указаний при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или технической документации, возможных неблагоприятных последствий указаний Заказчика о способе выполнения Работ, а также иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результата Работ либо создающих невозможность их завершения в срок.
1.1. Если Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней не ответит на предупреждение, Подрядчик вправе отказаться от Договора и потребовать оплаты фактически выполненных Работ и возмещения убытков, вызванных прекращением. Подрядчик, не предупредивший Заказчика, не вправе ссылаться на указанные обстоятельства.
Введите текст своего условия
1.5. Для выполнения Работ используются материалы или оборудование. Перечень и количество: перечислите материалы и оборудование.
1.5. Перечень, количество и стоимость материалов и оборудования определяются отдельным документом — укажите название, например смета или спецификация, который является частью Договора.
Введите текст своего условия
1.7. Основные материалы и оборудование предоставляет Заказчик в порядке и сроки, установленные Договором.
1.7. Основные материалы и оборудование предоставляет Подрядчик.
1.7. Материалы и оборудование предоставляют обе Стороны. Перечень каждой Стороны определяется в Договоре или соответствующем приложении.
Введите текст своего условия
1.8. Материалы Заказчика передаются Подрядчику по Акту приема-передачи материалов. Заказчик доставляет материалы к месту Работ и обеспечивает их разгрузку.
1.8. Материалы Заказчика передаются Подрядчику по Акту приема-передачи материалов. По письменной заявке Заказчика доставку организует Подрядчик; ее цена и влияние на срок Работ согласуются до доставки.
Введите текст своего условия
1.1. Подрядчик обязан использовать предоставленные Заказчиком материалы экономно и расчетливо, обеспечивать их сохранность, а после окончания Работ представить Заказчику отчет об израсходовании материалов и возвратить их остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену Работ с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.
Введите текст своего условия
1.9. Стоимость материалов и оборудования Подрядчика включена в цену Работ.
1.9. Материалы и оборудование Подрядчика оплачиваются отдельно по предварительно согласованной смете. Замена указанного материала аналогом допускается после письменного согласования с Заказчиком.
Введите текст своего условия
2.1. Срок выполнения Работ составляет 30 рабочих дней и исчисляется с рабочего дня, следующего за днем зачисления полной предварительной оплаты на счет Подрядчика.
2.1. Срок выполнения Работ по Договору:
2.1.1. Начало выполнения Работ: г.
2.1.2. Завершение выполнения Работ: г.
2.1. Срок выполнения Работ составляет 30 рабочих дней и исчисляется с рабочего дня, следующего за днем зачисления предусмотренного Договором аванса на счет Подрядчика.
2.1. Срок выполнения Работ составляет 30 рабочих дней и исчисляется с рабочего дня, следующего за днем подписания Договора обеими Сторонами.
2.1. Выполнение Работ происходит по следующим этапам:
Введите текст своего условия
2.1.1. Первый этап Работ: с укажите дату начала этапа до укажите дату окончания этапа.
2.1.2. Второй этап Работ: с укажите дату начала этапа до укажите дату окончания этапа.
2.1.1. Первый этап Работ: с укажите дату начала этапа до укажите дату окончания этапа.
2.1.2. Второй этап Работ: с укажите дату начала этапа до укажите дату окончания этапа.
2.1.3. Третий этап Работ: с укажите дату начала этапа до укажите дату окончания этапа.
2.1.1. Первый этап Работ: с укажите дату начала этапа до укажите дату окончания этапа.
2.1.2. Второй этап Работ: с укажите дату начала этапа до укажите дату окончания этапа.
2.1.3. Третий этап Работ: с укажите дату начала этапа до укажите дату окончания этапа.
2.1.4. Четвертый этап Работ: с укажите дату начала этапа до укажите дату окончания этапа.
2.1.1. Первый этап Работ: с укажите дату начала этапа до укажите дату окончания этапа.
2.1.2. Второй этап Работ: с укажите дату начала этапа до укажите дату окончания этапа.
2.1.3. Третий этап Работ: с укажите дату начала этапа до укажите дату окончания этапа.
2.1.4. Четвертый этап Работ: с укажите дату начала этапа до укажите дату окончания этапа.
2.1.5. Пятый этап Работ: с укажите дату начала этапа до укажите дату окончания этапа.
2.1.1. Первый этап Работ: с укажите дату начала этапа до укажите дату окончания этапа.
2.1.2. Второй этап Работ: с укажите дату начала этапа до укажите дату окончания этапа.
2.1.3. Третий этап Работ: с укажите дату начала этапа до укажите дату окончания этапа.
2.1.4. Четвертый этап Работ: с укажите дату начала этапа до укажите дату окончания этапа.
2.1.5. Пятый этап Работ: с укажите дату начала этапа до укажите дату окончания этапа.
2.1.6. Шестой этап Работ: с укажите дату начала этапа до укажите дату окончания этапа.
2.1. Укажите даты этапов.
Введите текст своего условия
2.2. Общий срок выполнения Работ не может превышать 60 рабочих дней с даты начала срока, определенной Договором, без учета согласованных периодов его продления.
Введите текст своего условия
2.1. При просрочке Заказчика Подрядчик письменно уведомляет его и вправе приостановить затронутую часть Работ. Срок выполнения продлевается на период просрочки и 3 рабочих дня для возобновления Работ.
2.1. При просрочке Заказчика Подрядчик письменно уведомляет его, приостанавливает затронутую часть Работ и переносит срок на период просрочки плюс 3 рабочих дня для возобновления. Заказчик возмещает документально подтвержденные расходы на простой, хранение и повторный выезд, о которых Подрядчик сообщил до их возникновения.
2.1. Если Заказчик не устранит препятствие в течение 10 рабочих дней после письменного уведомления, Подрядчик вправе отказаться от исполнения затронутой препятствием части Договора. Затронутая часть Договора прекращается со дня получения Заказчиком уведомления об отказе, если в нем не указана более поздняя дата. Заказчик оплачивает фактически выполненные к дате прекращения Работы и согласованные расходы Подрядчика, не включенные в стоимость выполненной части. Подрядчик передает Заказчику оплаченный результат, возвращает остаток неотработанного аванса, а также полученные от Заказчика имущество и документы, которые больше не требуются для завершения расчетов.
Введите текст своего условия
3. Стоимость работ
3.1. Полная стоимость Работ составляет укажите стоимость работ цифрами рублей.
3. Стоимость Работ и порядок расчетов
3.1. Цена одного часа Работ продолжительностью 60 минут составляет укажите стоимость цифрами рублей.
3.2. Подрядчик направляет Заказчику отчет о затраченном времени. Заказчик в течение 3 рабочих дней подписывает отчет либо направляет мотивированные замечания с указанием конкретных спорных записей. При отсутствии замечаний отчет считается согласованным.
3.3. Итоговая стоимость определяется по согласованному отчету и указывается в Акте выполненных работ.
3. Стоимость Работ и порядок расчетов
3.1. Цена Работ рассчитывается после их выполнения по предварительно согласованным Сторонами укажите смету, тарифы или формулу расчета.
3.2. Подрядчик отражает фактический объем и расчет цены в Акте выполненных работ. Изменение согласованных сметы, тарифов или формулы допускается только после письменного согласования Сторонами новой цены и срока Работ.
3. Стоимость Работ и порядок расчетов
3.1. Заказчик уплачивает фиксированную ежемесячную плату за согласованный объем Работ в размере укажите размер цифрами рублей.
3.2. В ежемесячную плату входит укажите включенный объем Работ. Работы сверх этого объема выполняются только после письменного согласования дополнительной цены и срока.
3. Стоимость работ
2.1. Стороны установили, что настоящий Договор является безвозмездным и Работы выполняются Подрядчиком на безвозмездной основе (бесплатно).
Введите текст своего условия
3.2. Общая цена Работ не может превышать укажите предельную стоимость цифрами рублей без письменного согласования Сторонами новой цены и срока Работ.
Введите текст своего условия
3.2. НДС не предъявляется в связи с укажите применяемый налоговый режим или конкретное основание.
3.2. Цена Работ включает НДС по ставке 22%.
3.2. Цена Работ включает НДС по ставке 5%.
3.2. Цена Работ включает НДС по ставке 7%.
Введите текст своего условия
3.1. Подрядчик применяет налог на профессиональный доход и после получения каждого платежа формирует и передает Заказчику чек на сумму платежа.
Введите текст своего условия
3.3. Оплата Работ производится в следующем порядке: в срок не позднее Укажите дату или промежуток времени с определенного момента Заказчик производит полную предварительную оплату стоимости Работ в размере укажите стоимость работ цифрами рублей.
3.3. Заказчик оплачивает Работы в следующем порядке:
3.3.1. До начала выполнения Работ Заказчик осуществляет предварительную оплату в размере укажите размер предоплаты цифрами рублей.
3.3.2. После приемки Работ по Акту в порядке, установленном Договором, Заказчик осуществляет завершающую оплату в размере укажите размер постоплаты цифрами рублей в течение 5 рабочих дней.
3.3. Заказчик оплачивает Работы в размере укажите стоимость работ цифрами рублей в течение 5 рабочих дней после приемки Работ по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3. Заказчик оплачивает Работы в момент их приемки в размере укажите стоимость работ цифрами рублей.
3.3. Заказчик оплачивает Работы согласно этапам:
3.3. Заказчик вносит фиксированную ежемесячную плату за согласованный объем Работ не позднее 15-го числа каждого месяца.
Введите текст своего условия
3.3.1. Цена первого этапа составляет укажите стоимость этапа цифрами рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих дней после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.2. Цена второго этапа составляет укажите стоимость этапа цифрами рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих дней после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.1. Цена первого этапа составляет укажите стоимость этапа цифрами рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих дней после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.2. Цена второго этапа составляет укажите стоимость этапа цифрами рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих дней после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.3. Цена третьего этапа составляет укажите стоимость этапа цифрами рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих дней после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.1. Цена первого этапа составляет укажите стоимость этапа цифрами рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих дней после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.2. Цена второго этапа составляет укажите стоимость этапа цифрами рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих дней после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.3. Цена третьего этапа составляет укажите стоимость этапа цифрами рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих дней после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.4. Цена четвертого этапа составляет укажите стоимость этапа цифрами рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих дней после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.1. Цена первого этапа составляет укажите стоимость этапа цифрами рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих дней после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.2. Цена второго этапа составляет укажите стоимость этапа цифрами рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих дней после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.3. Цена третьего этапа составляет укажите стоимость этапа цифрами рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих дней после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.4. Цена четвертого этапа составляет укажите стоимость этапа цифрами рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих дней после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.5. Цена пятого этапа составляет укажите стоимость этапа цифрами рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих дней после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.1. Цена первого этапа составляет укажите стоимость этапа цифрами рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих дней после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.2. Цена второго этапа составляет укажите стоимость этапа цифрами рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих дней после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.3. Цена третьего этапа составляет укажите стоимость этапа цифрами рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих дней после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.4. Цена четвертого этапа составляет укажите стоимость этапа цифрами рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих дней после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.5. Цена пятого этапа составляет укажите стоимость этапа цифрами рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих дней после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3.6. Цена шестого этапа составляет укажите стоимость этапа цифрами рублей. Заказчик оплачивает этап в течение 5 рабочих дней после приемки этапа по Акту в порядке, установленном Договором.
3.3. Укажите суммы и даты оплат.
Введите текст своего условия
3.4. Способ оплаты Работ: передача Заказчиком наличных денежных средств Подрядчику. При получении наличных денежных средств Подрядчик предоставляет подтверждающий документ об их получении с указанием размера полученных денежных средств, даты их получения и вручает его Заказчику.
3.4. Заказчик оплачивает Работы в рублях путем перечисления денег на счет Подрядчика на основании выставленного счета. Обязанность по оплате считается исполненной в день зачисления денег на счет Подрядчика.
3.4. Заказчик оплачивает Работы в рублях банковской картой. Обязанность по оплате считается исполненной после подтвержденного зачисления денег Подрядчику.
3.4. Заказчик оплачивает Работы в рублях переводом на счет Подрядчика, указанный в реквизитах Договора. Обязанность по оплате считается исполненной в день зачисления денег на счет Подрядчика.
3.4. Заказчик по своему выбору оплачивает Работы наличными либо переводом на счет Подрядчика. При наличной оплате обязанность считается исполненной при передаче денег с выдачей подтверждения, при переводе — в день зачисления денег на счет Подрядчика.
Введите текст своего условия
4.1. По завершении Работ Подрядчик направляет Заказчику результат Работ и Акт выполненных работ (Приложение – Акт выполненных работ) в 2 экземплярах.
4.1. По завершении каждого этапа Подрядчик направляет Заказчику результат этапа и Акт выполненных работ (Приложение – Акт выполненных работ) в 2 экземплярах.
Введите текст своего условия
1.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик, риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования несет предоставившая их сторона. При просрочке передачи или приемки результата Работ указанные риски несет сторона, допустившая просрочку.
Введите текст своего условия
1.1. Недостатки результата Работ, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе умышленно скрытые Подрядчиком, могут быть предъявлены Заказчиком при условии извещения Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их обнаружения. Такие недостатки устраняются Подрядчиком безвозмездно в согласованный сторонами разумный срок в порядке, предусмотренном для гарантийных обязательств.
Введите текст своего условия
4.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения результата и Акта подписывает Акт либо направляет мотивированные замечания.
4.2. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения результата и Акта подписывает Акт либо направляет мотивированные замечания.
4.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения результата и Акта подписывает Акт либо направляет мотивированные замечания.
4.2. Заказчик в течение укажите срок со дня получения результата и Акта подписывает Акт либо направляет мотивированные замечания.
Введите текст своего условия
4.3. Замечания Заказчика должны указывать конкретное несоответствие результата Договору или техническому заданию и позволять его проверить. Требования, изменяющие согласованный объем, исходные данные или критерии результата, оформляются дополнительным соглашением или отдельным договором, в котором указываются состав дополнительных Работ, их цена и срок.
4.3. В замечаниях Заказчик указывает конкретное несоответствие, пункт Договора или технического задания и способ его проверки. Подрядчик устраняет подтвержденное несоответствие в течение 10 рабочих дней после получения замечаний и доступа к результату, если иной срок письменно не согласован Сторонами.
4.3. При приемке Заказчик проверяет результат по критериям технического задания или согласованного чек-листа и указывает в замечаниях каждый невыполненный критерий. Подрядчик устраняет подтвержденное несоответствие в течение 10 рабочих дней после получения замечаний и доступа к результату, если иной срок письменно не согласован. Требования вне согласованных критериев являются дополнительными Работами и выполняются после письменного согласования их состава, цены и срока.
Введите текст своего условия
4.4. Если в установленный срок Заказчик не подписал Акт и не направил мотивированные замечания, Работы считаются принятыми в объеме направленного Акта, а Подрядчик вправе подписать Акт в одностороннем порядке.
4.4. При отсутствии ответа Подрядчик повторно направляет Акт. Если в течение 3 рабочих дней Заказчик не подпишет его и не направит мотивированные замечания, Работы считаются принятыми, а Подрядчик вправе оформить односторонний Акт.
4.4. Если в установленный срок Заказчик не подписал Акт и не направил мотивированные замечания, Работы считаются принятыми в объеме направленного Акта, а срок оплаты исчисляется со следующего рабочего дня после окончания срока приемки.
Введите текст своего условия
4.5. В цену включен один раунд правок по одному сводному перечню замечаний Заказчика. Изменение задания и правки сверх включенного количества выполняются только после подписания дополнительного соглашения или отдельного договора, где указываются их состав, цена и срок.
4.5. В цену включены два раунда правок; каждый раунд выполняется по одному сводному перечню замечаний Заказчика. Изменение задания и правки сверх включенного количества выполняются только после подписания дополнительного соглашения или отдельного договора, где указываются их состав, цена и срок.
4.5. Количество включенных в цену раундов правок: укажите цифрами. Каждый раунд выполняется по одному сводному перечню замечаний Заказчика. Изменение задания и правки сверх включенного количества выполняются только после подписания дополнительного соглашения или отдельного договора, где указываются их состав, цена и срок.
Введите текст своего условия
5. Гарантия качества
5.1. Подрядчик предоставляет гарантию на результат Работ сроком 12 месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.
5. Гарантия качества
5.1. Гарантийный срок на результат Работ составляет укажите срок гарантии и исчисляется со дня подписания Акта выполненных работ.
5. Гарантия качества
5.1. Гарантия распространяется на перечислите часть Работ или элементы результата в течение укажите срок со дня подписания Акта выполненных работ.
5. Гарантия качества
5.1. Подрядчик предоставляет гарантию на результат Работ сроком 12 месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.
5.2. Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после приемки из-за нормального износа, нарушения правил эксплуатации либо вмешательства Заказчика или третьих лиц.
Введите текст своего условия
5. Конфиденциальность информации
5.1. Каждая Сторона использует полученную от другой Стороны непубличную информацию только для исполнения Договора и не раскрывает ее третьим лицам без письменного согласия передавшей Стороны. Обязанность действует во время Договора и 3 года после его прекращения.
5.2. Ограничение не распространяется на информацию, которая стала общедоступной не вследствие нарушения, была законно известна получателю либо подлежит обязательному раскрытию.
5. Конфиденциальность информации
5.1. Стороны сохраняют конфиденциальность полученной друг от друга в связи с Договором информации, включая:
5.1.1. документы и исходные данные, переданные для выполнения Работ;
5.1.2. не опубликованные в открытом доступе сведения о деятельности Сторон;
5.1.3. сведения о переговорах, деловой переписке и условиях сотрудничества Сторон.
5.2. Получившая информацию Сторона не раскрывает ее третьим лицам и не использует вне исполнения Договора. Подрядчик вправе передать необходимый объем информации субподрядчику, привлеченному в соответствии с Договором и обязанному соблюдать ее конфиденциальность.
5.3. Ограничения не применяются к информации, которая стала общедоступной не вследствие нарушения, была законно известна получателю до ее передачи либо подлежит обязательному раскрытию.
5.4. Обязанность сохранять конфиденциальность действует во время Договора и 3 года после его прекращения.
Введите текст своего условия
6. Исключительные права
6.1. Исключительное право на созданный по Договору результат сохраняется за Подрядчиком. После полной оплаты Заказчик получает простую (неисключительную) лицензию на воспроизведение результата и его использование во внутренней деятельности Заказчика на территории Российской Федерации в течение срока действия исключительного права, без права переработки, публичного распространения и выдачи сублицензий. Вознаграждение за лицензию включено в цену Работ.
6. Исключительные права
6.1. Исключительное право переходит к Заказчику только на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, которые Подрядчик создал специально по заданию Заказчика и перечислил в Акте выполненных работ.
6.2. Право переходит после полной оплаты соответствующих Работ и вознаграждения за отчуждение исключительного права. Принадлежавшие Подрядчику до Договора материалы, инструменты, шаблоны и технологии, а также материалы третьих лиц Заказчику не отчуждаются.
6. Исключительные права
6.1. Исключительное право на созданные по Договору результаты сохраняется за Подрядчиком.
6.2. После полной оплаты соответствующих Работ Подрядчик предоставляет Заказчику простую (неисключительную) лицензию на следующие способы использования: перечислите разрешенные способы, например воспроизведение, размещение и переработку. Территория использования — весь мир; срок — весь срок действия исключительного права. Сублицензия допускается только с письменного согласия Подрядчика. Вознаграждение за лицензию включено в цену Работ.
Введите текст своего условия
6.3. Вознаграждение за отчуждение исключительного права включено в цену соответствующих Работ и составляет 10% от их цены. Отдельно это вознаграждение не уплачивается.
6.3. Вознаграждение за отчуждение исключительного права составляет укажите сумму цифрами рублей и уплачивается в течение 15 рабочих дней со дня подписания Акта выполненных работ. Исключительное право переходит после полной оплаты этого вознаграждения и цены соответствующих Работ.
Введите текст своего условия
6. Использование результата в портфолио
6.1. После публичного раскрытия результата Заказчиком Подрядчик вправе показать результат в своем портфолио без раскрытия конфиденциальной информации Заказчика.
Введите текст своего условия
6. Ответственность сторон
6.1. Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне документально подтвержденные убытки, непосредственно причиненные нарушением.
6. Ответственность сторон
6.1. Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне документально подтвержденные убытки, непосредственно причиненные нарушением.
6. Ответственность сторон
6.1. Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне документально подтвержденные убытки, непосредственно причиненные нарушением.
Введите текст своего условия
6.2. При нарушении конечного срока Работ по вине Подрядчика он однократно уплачивает Заказчику штраф в размере укажите сумму цифрами рублей. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от завершения Работ, если Договор не прекращен.
6.2. За нарушение срока выполнения Работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости просроченной части Работ за каждый календарный день просрочки, но не более стоимости этой части Работ.
6.2. За просрочку Подрядчик уплачивает неустойку 0,1% от цены просроченной части или этапа Работ за каждый день со дня, следующего за установленным сроком, до дня сдачи этой части или этапа, но не более 10% их цены.
Введите текст своего условия
6.3. Подрядчик без дополнительной платы устраняет подтвержденное несоответствие результата Договору или техническому заданию, возникшее по его вине, в течение 10 рабочих дней после получения замечаний и доступа к результату, если иной срок письменно не согласован Сторонами.
6.3. Если подтверждено несоответствие результата Работ Договору или техническому заданию, возникшее по вине Подрядчика, Подрядчик устраняет затронутые недостатки в течение 10 рабочих дней после получения замечаний и предоставления необходимого доступа к результату Работ.
6.3. Если существенное несоответствие результата Договору или техническому заданию возникло по вине Подрядчика и не устранено в течение 10 рабочих дней после получения замечаний и доступа к результату, Подрядчик повторно выполняет за свой счет только затронутую часть Работ в течение 10 рабочих дней.
6.3. Если существенное несоответствие результата Договору или техническому заданию возникло по вине Подрядчика и не может быть устранено либо не устранено в течение 10 рабочих дней после получения замечаний и доступа к результату, Подрядчик возвращает Заказчику цену затронутой части Работ в течение 5 рабочих дней после получения письменного требования.
Введите текст своего условия
6.4. Подрядчик возмещает только документально подтвержденные прямые потери, непосредственно причиненные нарушением Договора. Ограничение не применяется в случаях, когда закон запрещает ограничивать ответственность.
6.4. Совокупный размер договорных неустоек и документально подтвержденных прямых убытков, взыскиваемых с Подрядчика, не превышает общей цены Работ по Договору. Ограничение не применяется в случаях, когда закон запрещает ограничивать ответственность.
6.4. Ответственность Подрядчика за нарушение по конкретному этапу не превышает цены этого этапа; совокупная ответственность по остальным нарушениям не превышает общей цены Работ. Ограничение не применяется в случаях, когда закон запрещает ограничивать ответственность.
6.4. Подрядчик не возмещает неполученные Заказчиком доходы и потери, которые не являются непосредственным следствием нарушения Договора. Ограничение не применяется в случаях, когда закон запрещает ограничивать ответственность.
Введите текст своего условия
6.5. За просрочку платежа Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку 0,1% от просроченной суммы за каждый день со дня, следующего за сроком оплаты, до дня зачисления денег Подрядчику, но не более 20% просроченной суммы.
6.5. За каждый просроченный платеж Заказчик однократно уплачивает Подрядчику штраф в размере укажите размер штрафа цифрами рублей.
6.5. При просрочке оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику проценты на сумму долга по ключевой ставке Банка России за период со дня, следующего за установленным сроком оплаты, до дня зачисления денег Подрядчику.
Введите текст своего условия
6.5. В случае если Заказчик полностью не оплатил стоимость Работ, Подрядчик имеет право на удержание результата Работ до полной оплаты стоимости Работ.
6.6. При просрочке оплаты Подрядчик вправе удерживать находящиеся у него результат Работ, имущество и материалы Заказчика до полного погашения просроченной суммы и документально подтвержденных расходов на их хранение.
Введите текст своего условия
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Сторона не отвечает за нарушение обязательства, если его исполнению непосредственно воспрепятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство.
7.2. Затронутая Сторона письменно уведомляет другую Сторону в течение 5 рабочих дней после того, как ей стало известно об обстоятельстве, и сообщает о его влиянии на исполнение.
7.3. Срок исполнения затронутых обязательств продлевается на период действия препятствия и разумный срок для возобновления исполнения.
7.4. Если препятствие продолжается более 30 календарных дней, любая Сторона вправе прекратить неисполненную часть Договора письменным уведомлением. Заказчик оплачивает фактически выполненные к дате прекращения Работы и согласованные расходы Подрядчика, не включенные в стоимость выполненной части. Подрядчик передает Заказчику оплаченный результат, возвращает остаток неотработанного аванса, а также полученные от Заказчика имущество и документы, которые больше не требуются для завершения расчетов.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Сторона не отвечает за нарушение обязательства, если его исполнению непосредственно воспрепятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство. К таким обстоятельствам относятся стихийное бедствие, военные действия, запретительный акт органа власти, если соответствующее обстоятельство непосредственно препятствует исполнению.
7.2. Затронутая Сторона письменно уведомляет другую Сторону в течение 5 рабочих дней после того, как ей стало известно об обстоятельстве, и сообщает о его влиянии на исполнение.
7.3. Срок исполнения затронутых обязательств продлевается на период действия препятствия и разумный срок для возобновления исполнения.
7.4. Если препятствие продолжается более 30 календарных дней, любая Сторона вправе прекратить неисполненную часть Договора письменным уведомлением. Заказчик оплачивает фактически выполненные к дате прекращения Работы и согласованные расходы Подрядчика, не включенные в стоимость выполненной части. Подрядчик передает Заказчику оплаченный результат, возвращает остаток неотработанного аванса, а также полученные от Заказчика имущество и документы, которые больше не требуются для завершения расчетов.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Сторона не отвечает за нарушение обязательства, если исполнению непосредственно воспрепятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство. Затронутая Сторона письменно уведомляет другую Сторону без неоправданной задержки. Срок исполнения затронутого обязательства продлевается на период действия препятствия и разумный срок для возобновления исполнения.
Введите текст своего условия
8. Прекращение Договора
8.1. Сторона, имеющая право на односторонний отказ от Договора, направляет другой Стороне письменное уведомление. Договор прекращается со дня получения уведомления, если в нем не указана более поздняя дата.
8.2. При прекращении Договора Заказчик оплачивает фактически выполненные к дате прекращения Работы и согласованные расходы Подрядчика, не включенные в стоимость выполненной части. Подрядчик передает Заказчику оплаченный результат, возвращает остаток неотработанного аванса, а также полученные от Заказчика имущество и документы, которые больше не требуются для завершения расчетов.
8. Основания отказа от договора
Введите текст своего условия
8.3. Если просрочка Заказчика превышает 30 календарных дней, Подрядчик письменно требует погасить долг в течение 5 рабочих дней. Если деньги не поступили в этот срок, Подрядчик вправе отказаться от Договора письменным уведомлением. Договор прекращается со дня получения уведомления, если в нем не указана более поздняя дата. Заказчик оплачивает фактически выполненные к дате прекращения Работы и согласованные расходы Подрядчика, не включенные в стоимость выполненной части. Подрядчик передает Заказчику оплаченный результат, возвращает остаток неотработанного аванса, а также полученные от Заказчика имущество и документы, которые больше не требуются для завершения расчетов.
Введите текст своего условия
8.3. Если Заказчик не предоставил предусмотренные Договором информацию, документы, материалы или доступ, Подрядчик направляет письменное уведомление и предоставляет дополнительный срок 5 рабочих дней. Если препятствие не устранено, Подрядчик вправе отказаться от исполнения затронутой препятствием части Договора. Затронутая часть Договора прекращается со дня получения уведомления об отказе, если в нем не указана более поздняя дата. Заказчик оплачивает фактически выполненные к дате прекращения Работы и согласованные расходы Подрядчика, не включенные в стоимость выполненной части. Подрядчик передает Заказчику оплаченный результат, возвращает остаток неотработанного аванса, а также полученные от Заказчика имущество и документы, которые больше не требуются для завершения расчетов.
Введите текст своего условия
8.4. Если просрочка Подрядчика превышает 30 календарных дней, Заказчик письменно требует начать или возобновить Работы в течение 10 рабочих дней. Если просрочка не устранена, Заказчик вправе отказаться от неисполненной части Договора. Эта часть прекращается со дня получения Подрядчиком уведомления, если в нем не указана более поздняя дата. Заказчик оплачивает фактически выполненную и переданную часть Работ, которую он может использовать по назначению; Подрядчик передает оплаченный результат и возвращает остаток неотработанного аванса.
Введите текст своего условия
8.5. При прекращении Договора Подрядчик передает Заказчику оплаченный результат и возвращает остаток неотработанного аванса и неиспользованные материалы Заказчика. Заказчик оплачивает фактически выполненные Работы и стоимость фактически использованных материалов Подрядчика, если она не включена в цену Работ. Итоговый расчет производится в течение 10 рабочих дней после прекращения Договора.
Введите текст своего условия
8. Разрешение споров
8.1. Возникающие из Договора споры разрешаются в досудебном порядке путем направления претензионного письма. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 рабочих дней с момента получения.
Введите текст своего условия
8.1. Не урегулированный в претензионном порядке спор рассматривается судом по месту нахождения или месту жительства Подрядчика.
Введите текст своего условия
9.1. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон.
9.1. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон.
Введите текст своего условия
9.2. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
9.2. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до г.
9.2. Договор вступает в силу с укажите дату начала действия Договора и действует до включительно.
Введите текст своего условия
9.3. Документ или уведомление, переданное лично, считается полученным в дату передачи под подпись получателя.
9.3. Документ или уведомление, направленное курьером по адресу Стороны, считается полученным в дату, указанную в подтверждении вручения.
9.3. Документ или уведомление направляется регистрируемым почтовым отправлением по адресу Стороны и считается полученным в дату вручения, указанную оператором связи, либо в дату возврата отправителю из-за истечения срока хранения или отказа адресата от получения.
9.3. Документы и юридически значимые уведомления направляются по электронной почте на следующие адреса:
9.3.1. Заказчик: укажите электронную почту Заказчика.
9.3.2. Подрядчик: укажите электронную почту Подрядчика.
9.3.3. Сообщение считается полученным в день отправки при отсутствии автоматического уведомления о недоставке; сообщение, отправленное после 18:00 по местному времени получателя или в нерабочий день, считается полученным в следующий рабочий день.
9.3. Документы и юридически значимые уведомления могут быть переданы лично под подпись, направлены курьером, регистрируемым почтовым отправлением либо по электронной почте.
9.3.1. Электронная почта Заказчика: укажите электронную почту Заказчика; электронная почта Подрядчика: укажите электронную почту Подрядчика.
9.3.2. Лично переданный документ считается полученным в дату передачи под подпись; курьерское или почтовое отправление — в дату вручения, указанную службой доставки; электронное сообщение — в день отправки при отсутствии уведомления о недоставке, а после 18:00 или в нерабочий день — в следующий рабочий день.
Введите текст своего условия
9.4. Оригиналы документов направляются Стороной почтовым отправлением после запроса другой Стороны в течение 5 рабочих дней.
9.4. Оригиналы документов направляются Стороной почтовым отправлением в течение одного месяца с момента отправки электронного сообщения на электронную почту.
Введите текст своего условия
Введите текст своего условия
10.2. Приложение – Календарный план работ
Введите текст своего условия
10.3. Приложение – Акт приема-передачи материалов
Введите текст своего условия
10.4. Приложение – Акт приема-передачи оборудования
Введите текст своего условия
10.5. Приложение – Разрешение заказчика на осуществление работ (копия).
Введите текст своего условия
10.6. Приложение – Разрешение (лицензия) Подрядчика на осуществление работ (копия).
Введите текст своего условия
11. Подписи и реквизиты сторон
Заказчик укажите ФИО заказчика
Адрес для корреспонденции: укажите адрес для корреспонденции
Банковские реквизиты: укажите банковские данные (номер счета)
Заказчик________________________укажите ФИО заказчика
11. Подписи и реквизиты сторон
Заказчик ИП укажите ФИО заказчика
Адрес регистрации: укажите адрес регистрации
ОГРНИП укажите ОГРНИП, ИНН укажите ИНН
Банк укажите наименование банка, БИК укажите БИК, кор/счет укажите кор/счет
Расчетный счет укажите номер счета
Заказчик ________________________ ИП укажите ФИО заказчика
11. Подписи и реквизиты сторон
Заказчик укажите наименование заказчика
Юридический адрес: укажите адрес
Фактический адрес: совпадает с юридическим адресом
ОГРН укажите ОГРН, ИНН укажите ИНН, КПП укажите КПП
Банк укажите наименование банка, БИК укажите БИК, кор/счет укажите кор/счет
Расчётный счёт укажите номер счёта
От имени Заказчика_____________________ укажите ФИО подписанта
М.П.
Подрядчик укажите ФИО подрядчика
Адрес для корреспонденции: укажите адрес для корреспонденции
Банковские реквизиты: укажите банковские данные (номер счета)
Подрядчик________________________укажите ФИО подрядчика
Подрядчик укажите ФИО подрядчика
Адрес для корреспонденции: укажите адрес для корреспонденции
Банковские реквизиты: укажите банковские данные (номер счета)
ИНН: укажите ИНН самозанятого
Подрядчик________________________укажите ФИО подрядчика
Подрядчик ИП укажите ФИО подрядчика
Адрес регистрации: укажите адрес регистрации
ОГРНИП укажите ОГРНИП, ИНН укажите ИНН
Банк укажите наименование банка, БИК укажите БИК, кор/счет укажите кор/счет
Расчётный счёт укажите номер счёта
Подрядчик________________________ ИП укажите ФИО подрядчика
Подрядчик укажите наименование подрядчика
Юридический адрес: укажите адрес
Фактический адрес: совпадает с юридическим адресом
ОГРН укажите ОГРН, ИНН укажите ИНН, КПП укажите КПП
Банк укажите наименование банка, БИК укажите БИК, кор/счет укажите кор/счет
Расчётный счёт укажите номер счёта
От имени Подрядчика_____________________ укажите ФИО подписанта
М.П.
Этапы удобны, когда у каждого есть отдельный результат, срок и приемка. Появляется при этапной организации. Количество этапов должно соответствовать реальным вехам работ: каждый этап завершается проверяемым результатом, который можно принять и оплатить. Искусственное дробление умножает бумажную работу, а слишком крупные этапы возвращают риски единой сдачи. Число этапов здесь должно совпадать с календарным планом и графиком платежей.Личная или семейная цель означает применение обязательных прав потребителя. Появляется при заказчике-гражданине. Указание цели для личных, семейных или домашних нужд включает нормы о бытовом подряде и защите прав потребителей: законные неустойки, права при недостатках и отказ. Если работы фактически заказываются для бизнеса, укажите это честно — потребительские нормы применяться не будут.Выбирайте «Да» только если для конкретных Работ действительно нужна лицензия или разрешение. Отметьте, требуется ли для работ лицензия, допуск или членство в саморегулируемой организации: строительные, проектные и изыскательские работы сверх определенных порогов выполняются только участниками СРО. Договор с подрядчиком без обязательного допуска рискует ничтожностью и проблемами с приемкой результата. Реестры лицензий и членов СРО открыты — проверка занимает несколько минут.Укажите реквизиты только фактически действующей лицензии или разрешения. Появляется при лицензируемых работах. Указывайте реквизиты лицензии или выписки СРО точно по документу: номер, дату, выдавший орган. Проверить действительность можно в открытых реестрах; поддержание допуска в силе на весь срок работ — обязанность подрядчика. Прикладывайте копию документа к договору, чтобы реквизиты можно было сверить.Если привлекаются субподрядчики, определите, нужно ли согласие Заказчика. Личное выполнение уместно, когда важна фигура мастера; привлечение субподрядчиков расширяет возможности, но требует правила статьи 706 ГК: генеральный подрядчик отвечает перед заказчиком за действия субподрядчиков как за свои. Для договора с гражданином личное выполнение — еще и признак трудовых отношений, учитывайте это. Список одобренных субподрядчиков можно зафиксировать приложением к договору.Появляется при подрядчике-гражданине. Переквалификация подряда в трудовой договор означает доначисление налогов и взносов за весь период, штрафы и включение в реестр нелегальной занятости Роструда. Налоговая проверяет самостоятельность подрядчика, отсутствие подчинения распорядку и оплату за результат, а не за процесс; с 2026 года к признакам добавлена интеграция исполнителя во внутренние системы заказчика. Набор гарантий фиксирует подрядную природу отношений и закрывает эти признаки прямым текстом договора.Появляется при подрядчике-иностранце. Уведомление МВД о заключении и расторжении договора с иностранным гражданином обязательно для любого заказчика, включая граждан; срок — три рабочих дня, штраф за неуведомление достигает одного миллиона рублей. Пункт распределяет обязанности сторон: подрядчик отвечает за действительность своих разрешительных документов и своевременное сообщение об их изменении, заказчик — за подачу уведомлений в органы, что снижает риск претензий при проверках.Вопрос определяет, как в договоре закрепляется способ выполнения работ. По общему правилу статьи 703 Гражданского кодекса подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика, поэтому вариант о самостоятельности подрядчика подойдет для большинства обычных заказов. Если для заказчика важен конкретный порядок, технология или требования к процессу, выберите выполнение работ на основе технического задания: оно станет приложением к договору, и отступление от него будет нарушением. Если стороны не хотят регулировать этот вопрос, условие можно не включать в договор.Вопрос устанавливает, вправе ли подрядчик сдать результат работ раньше согласованного срока. Досрочное выполнение удобно подрядчику, но не всегда устраивает заказчика: например, если к моменту сдачи не готова площадка, не получено финансирование или приемку некому провести. Если выбрать вариант о допустимости, заказчик обязан принять и оплатить работы, сданные досрочно, в обычном порядке. Запрет досрочной сдачи защищает заказчика от преждевременной приемки и оплаты. Если условие не указывать, вопрос будет решаться по общим правилам законодательства и договоренностям сторон.Выберите только то содействие, без которого Подрядчик не сможет начать или продолжить Работы. Появляется при работах, требующих участия заказчика. Перечень содействия — доступ на объект, технические условия, документация, точки подключения — с конкретным сроком предоставления защищает подрядчика от простоя, а заказчика от обвинений: что не названо в перечне, то не может стать причиной задержки.Появляется при работах на объекте или с имуществом заказчика. Правило статьи 716 ГК — щит подрядчика: предупредил о плохом материале или опасных указаниях и приостановил работу — снял с себя ответственность за результат; промолчал — отвечает, даже если причина в материале заказчика. Для заказчика пункт тоже полезен: установлен срок ответа на предупреждение, после которого простой не растет бесконечно.Материальную ветку можно не включать, если для результата не нужны материалы или оборудование. Определите, нужны ли для работ материалы и оборудование: от этого зависит блок о том, чьи они, кто отвечает за качество и сохранность. По умолчанию работы выполняются иждивением подрядчика — его материалами, силами и средствами (статья 704 ГК). Для работ без материалов вопрос закрывается одним пунктом и не раскрывает лишних блоков.Акт фиксирует состав и состояние материалов Заказчика; отдельно распределите доставку и разгрузку. Появляется при материалах заказчика. Зафиксируйте способ и момент передачи: со склада, доставкой, по акту приема-передачи. Подписанный акт с количеством и состоянием материалов — точка отсчета ответственности подрядчика за сохранность и основа будущего отчета об израсходовании. Дату передачи привязывайте к началу сроков работ, чтобы задержка была измерима.Появляется при давальческих материалах. Статья 713 ГК обязывает подрядчика отчитаться за материалы заказчика и вернуть остаток — но без прописанного порядка это требование повисает в воздухе и заканчивается спором о количестве израсходованного. Отчет плюс возврат остатка или зачет его стоимости в цену закрывают вопрос документально; за сохранность переданного отвечает подрядчик. Форму отчета согласуйте заранее — свободная форма порождает споры о полноте.Укажите, входят ли материалы Подрядчика в цену и как согласуются замены. Появляется при материалах подрядчика. Определите, входит ли стоимость материалов в цену работ или оплачивается отдельно, и порядок замены: аналог допускается только с согласованием заказчика. Право заказчика проверить качество материалов до начала работ снимает споры на приемке. Чеки и накладные на материалы подрядчик сохраняет до окончания гарантийного срока.Срок каждого этапа можно указать обычным полем или в Календарном плане. Появляется при этапных сроках. Число этапов графика синхронизируйте с этапами организации работ и оплаты: каждый этап получает свой срок и результат. График удобно вынести в календарный план — приложение, которое стороны подписывают вместе с договором. Промежуточные результаты описывайте проверяемо, чтобы этап можно было закрыть актом.Предельный срок нужен для переменной модели, когда точная длительность заранее неизвестна. Появляется при сроках от событий. Предельный срок страхует заказчика: даже при сдвиге событий работы завершаются не позднее зафиксированной даты. Подрядчику соглашаться на предельный срок стоит только с запасом на возможные задержки со стороны заказчика. Формулируйте предельный срок конкретной календарной датой без оговорок и условий.Выберите последствия только для той задержки, которая действительно зависит от Заказчика. Появляется при настройке содействия. Пункт отвечает на вопрос, что происходит при задержке заказчиком доступа, материалов или документации: сроки работ переносятся соразмерно, а вызванные простоем расходы компенсируются. Без него подрядчик формально просрочивает по чужой вине — самый частый спор в подряде.Лимит защищает Заказчика при переменной цене, но не заменяет порядок согласования превышения. Появляется при гибких моделях цены. Предельная стоимость защищает заказчика от неконтролируемого роста счета: работы сверх лимита выполняются только после письменного согласования новой суммы. Подрядчику лимит дает ясность бюджета и законное основание остановить работы при его исчерпании. Уведомление о приближении к лимиту обязывайте направлять заранее, а не по факту.Налоговый текст необязателен. Выберите фактическую ставку или не включайте пункт. Настройка НДС для подрядчика на общем режиме или УСН с 2025 года: ставка фиксируется в договоре, с 2026 года базовая ставка составляет двадцать два процента, для упрощенцев с выручкой сверх порога — пять или семь процентов. Неверная налоговая оговорка — прямой убыток одной из сторон.Условие необязательно. Включайте его, если подрядчик действительно применяет НПД и будет выдавать чек. Настройка для подрядчика-самозанятого: чек из приложения Мой налог на каждую оплату — единственное основание не платить НДФЛ и взносы за него, уведомление об утрате статуса и возмещение потерь при несвоевременном уведомлении закрывают риск доначислений задним числом. Проверяйте статус самозанятого на сервисе ФНС перед каждой оплатой, а не только при подписании.Суммы этапов должны соответствовать тем же этапам, что указаны в предмете и сроках. Появляется при оплате по этапам. Платежные этапы синхронизируйте с этапами работ: оплата каждого этапа после его приемки. Заказчик платит за принятый результат, подрядчик не кредитует проект; размеры платежей по этапам могут различаться — зафиксируйте их в графике. Размер каждого платежа фиксируйте цифрами и прописью в графике платежей.Появляется при настройке приемки. До подписания акта случайная гибель результата — пожар, затопление, порча — по умолчанию проблема подрядчика: он выполняет работу заново за свой счет. Правило перекладывает риск на сторону, допустившую просрочку: если заказчик тянет с приемкой, риск уже на нем. Пункт дисциплинирует обе стороны и снимает типовой спор о том, кто платит за погибший до приемки результат.Появляется при настройке приемки. Подписанный без замечаний акт закрывает только явные недостатки: скрытые дефекты, которые невозможно увидеть при обычной приемке, заказчик вправе предъявить и позже (статья 720 ГК). Фиксированный срок извещения с момента обнаружения защищает обе стороны: заказчик сохраняет право на бесплатное устранение, подрядчик получает определенность вместо претензий через годы.Срок начинается после доказуемого получения результата работ и акта. Появляется при настройке приемки. Срок подписания акта или направления замечаний дисциплинирует заказчика: без него подрядчик неделями ждет реакции, не получая оплату. Пять-десять рабочих дней — рыночный стандарт; отсчет ведите от передачи результата и акта. Срок отсчитывайте от даты фактической передачи результата, зафиксированной документально.Замечание описывает конкретное несоответствие; новая задача требует отдельной цены и срока. Появляется при настройке приемки. Требования к замечаниям защищают подрядчика от бесконечных абстрактных претензий: замечания даются письменно, единым перечнем, со ссылкой на конкретные пункты задания. Что не заявлено в перечне при приемке — не может блокировать подписание акта. Повторные замечания по уже устраненным пунктам правило прямо исключает.Автоматическую приемку выбирайте для отношений между предпринимателями; для потребителя оставьте пункт выключенным. Появляется при настройке приемки. Молчание заказчика — классический способ не платить: правило о том, что при неподписании акта и ненаправлении замечаний в срок работы считаются принятыми, закрывает эту лазейку и подтверждено судебной практикой по односторонним актам. Односторонний акт с отметкой об уклонении суды принимают как доказательство сдачи.Раунд — один сводный перечень замечаний заказчика. Изменение задания оплачивается отдельно. Появляется для цифровых и дизайнерских работ. Лимит бесплатных раундов правок разводит устранение несоответствий заданию (бесплатно) и новые пожелания заказчика (за отдельную плату). Без лимита правки превращаются в бесконечный процесс за счет подрядчика. Состав одного раунда определите заранее: единый сводный перечень правок за раз.Включайте конфиденциальность, если Стороны передают непубличные данные, документы или доступы. Появляется при чувствительных работах. Конфиденциальность защищает документацию, данные и коммерческие сведения, переданные для выполнения работ: использование только для договора, срок действия обязательства и исключения для публичных сведений и запросов госорганов. Срок конфиденциальности обычно переживает договор на три-пять лет после завершения.Вопрос нужен, если результат может охраняться авторским, патентным или иным исключительным правом. Появляется при охраноспособном результате. Без пункта о правах заказчик получает вещь, но не исключительные права на дизайн, код или проект: их судьбу нужно решить прямо — переход в полном объеме после оплаты или лицензия. Подрядчик гарантирует, что не нарушает права третьих лиц.Вознаграждение за отчуждение права можно включить в цену Работ или установить отдельно. Появляется при передаче прав. По умолчанию вознаграждение за переход исключительных прав включается в цену работ единой суммой — это удобно и безопасно; отдельное вознаграждение выделяют, когда этого требует учет или налоговая структура сделки. Формулировка о включении вознаграждения в цену обязательна для безопасности сделки.Портфолио не должно раскрывать конфиденциальные сведения Заказчика. Появляется при передаче прав. Право подрядчика показывать результат в портфолио — частый компромисс: заказчик получает права, подрядчик — возможность демонстрировать работу с указанием заказчика или без. Для конфиденциальных проектов портфолио прямо исключают. Условие о портфолио согласуйте письменно до публикации, а не после нее. Указание авторства в портфолио остается правом автора по закону.Неустойку Подрядчика рассчитывайте от цены просроченной части или этапа. Появляется при настройке ответственности. Пеня за просрочку выполнения работ — главный рычаг заказчика; рыночный уровень — одна десятая процента от цены за день. При длительной просрочке добавьте право заказчика отказаться от договора и поручить работы третьим лицам за счет подрядчика. Пеню начисляйте до даты фактической сдачи результата, зафиксированной актом.Замечание должно относиться к подтвержденному несоответствию согласованному заданию. Появляется при настройке ответственности. При ненадлежащем качестве заказчик выбирает: безвозмездное устранение в разумный срок, соразмерное уменьшение цены или возмещение своих расходов на устранение. Право выбора у заказчика усиливает его позицию; сроки устранения фиксируйте в рабочих днях. Срок устранения отсчитывайте от получения подрядчиком письменного перечня недостатков.Ограничение ответственности не применяется там, где закон запрещает такой предел. Появляется при настройке ответственности. Лимит защищает подрядчика от требований, несоразмерных цене работ: типовой предел — стоимость работ или их затронутой части. Ограничение не действует при умысле — это императивно; упущенную выгоду стороны обычно исключают взаимно. Лимит не распространяется на возврат неотработанного аванса — это разные требования.Неустойку Заказчика рассчитывайте от суммы просроченного платежа. Появляется при настройке ответственности. Пеня за просрочку оплаты уравновешивает договор: подрядчик получает компенсацию ожидания денег. Одна десятая процента от неоплаченной суммы за день — рыночный стандарт; для заказчика-потребителя законные нормы не могут быть ухудшены. Проценты по статье 395 ГК применяются, только если договорная пеня не установлена.Удержание возможно только в отношении результата или имущества, законно находящегося у Подрядчика. Появляется при настройке ответственности. Удержание результата до полной оплаты — законный рычаг подрядчика (статья 712 ГК): пока заказчик не рассчитался, вещь и материалы остаются у подрядчика. Пункт делает право явным и снимает обвинения в незаконном удержании чужого имущества. Об удержании подрядчик письменно уведомляет заказчика с указанием суммы долга.Форс-мажор должен непосредственно мешать исполнению; обычная нехватка денег к нему не относится. Форс-мажор освобождает от ответственности при чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельствах: стихийных бедствиях, военных действиях, актах властей. Поломка техники, болезнь работников и рост цен форс-мажором не являются. Обязательное уведомление в короткий срок — условие применения оговорки. Сертификат торгово-промышленной палаты — стандартное подтверждение форс-мажора.Укажите просрочку и срок для погашения долга до отказа Подрядчика. Появляется при настройке расторжения. Просрочка оплаты авансов и этапов дает подрядчику право приостановить работы, а при длительной просрочке — отказаться от договора с оплатой фактически выполненного. Сроки и порядок уведомления фиксируются, чтобы отказ не признали неправомерным. Работы возобновляются после полного погашения долга и компенсации простоя.Отказ возможен после письменного запроса и срока на устранение препятствия. Появляется при настройке расторжения. Если заказчик не передает объект, материалы или документацию, подрядчик после письменного напоминания вправе отказаться от договора и потребовать оплаты выполненной части и убытков (статьи 716, 719 ГК). Порядок и сроки делают право реализуемым. Перечень непредоставленного фиксируйте в уведомлении со ссылкой на пункты договора.Заказчик сначала предоставляет Подрядчику срок для устранения существенной просрочки. Появляется при настройке расторжения. При существенной просрочке подрядчика заказчик вправе отказаться от договора, потребовать возврата неотработанного аванса и возмещения убытков, а также поручить завершение работ третьим лицам за счет подрядчика. Пороги просрочки фиксируйте в днях. Существенность просрочки определите заранее конкретным числом рабочих дней.Определите, что передается и какие суммы возвращаются или доплачиваются при прекращении. Появляется при настройке расторжения. Порядок передачи незавершенного результата и взаиморасчетов при прекращении — самая конфликтная зона: подрядчик передает выполненное и получает оплату соразмерно, заказчик возвращает материалы и оборудование. Акт фиксации объема на дату прекращения решает будущий спор. Стоимость выполненной части определяется по смете либо заключением независимого специалиста.Потребителю нельзя ограничивать предусмотренный законом выбор суда. Претензионный порядок отсеивает большинство споров до суда и обязателен для арбитражных дел. Установите срок ответа на претензию и способ направления по реквизитам сторон: корректно направленная претензия считается полученной даже при уклонении адресата. Претензию направляйте способом, согласованным в разделе об уведомлениях. Тридцать календарных дней ответа — стандарт для арбитражных споров.Договорная территориальная подсудность уместна прежде всего между предпринимателями. Появляется при настройке споров. Для споров организаций и предпринимателей допустима договорная подсудность удобного арбитражного суда; потребитель сохраняет право выбора суда независимо от договора. Выбирайте суд по месту нахождения одной из сторон. Название суда указывайте полностью и точно по его официальному наименованию. Для потребительских споров эта оговорка не применяется в силу закона.Оригиналы нужны, если электронного экземпляра недостаточно для выбранного способа оформления. Появляется при электронном обмене. Сканы удобны в работе, но налоговая и суд при споре о подписании запрашивают подлинники: установите срок направления оригиналов и последствия непредоставления. При квалифицированной электронной подписи бумажные оригиналы не требуются. Отметка о получении оригиналов снимает спор о комплектности документов.Акт выполненных работ уже включен. Здесь добавляются только другие приложения. Приложения делают договор рабочим: задание фиксирует объем и требования, календарный план — сроки, акты приема-передачи — движение материалов и оборудования. Включайте только реально используемые приложения и подписывайте их одновременно с договором. Ссылки на приложения в тексте договора сверьте с фактическим составом пакета.Календарный план удобен для этапов, сроков содействия и промежуточной приемки. Появляется при включении календарного плана. План фиксирует этапы, сроки и результаты по вехам; нарушение промежуточного срока дает заказчику рычаги до срыва финальной даты. Стройте план по значимым вехам, а не по каждому мелкому действию. Изменения плана оформляйте дополнительным соглашением с новыми датами.Акт материалов фиксирует их состав, количество, состояние и дату передачи. Появляется при давальческих материалах. Акт приема-передачи материалов с количеством, качеством и состоянием — точка отсчета ответственности подрядчика за сохранность и база для отчета об израсходовании. Без акта спор о недостаче почти недоказуем. Экземпляр акта храните до завершения расчетов и истечения гарантии.Акт оборудования фиксирует комплектность, состояние и идентификаторы. Появляется при передаче оборудования. Акт фиксирует состояние и комплектность оборудования на входе и выходе: подрядчик отвечает за сохранность переданного, а заказчик не сможет предъявить дефекты, существовавшие до передачи. Указывайте серийные номера. Возврат оборудования фиксируйте тем же актом с отметкой о состоянии. Аренда оборудования заказчика оформляется отдельным договором при необходимости.Не утверждайте получение разрешения, если его фактически нет или оно не требуется. Появляется, когда работы требуют разрешительной документации со стороны заказчика: разрешение на строительство, согласования собственников, доступ управляющей организации. Приложение подтверждает законность работ и защищает подрядчика от последствий работы без разрешений. Отсутствие разрешений — риск сноса результата и штрафов для обеих сторон.Укажите только фактически необходимое разрешение Подрядчика. Появляется при лицензируемых работах подрядчика. Копия лицензии или выписки СРО в приложении подтверждает право выполнять работы; поддержание допуска в силе весь срок договора — обязанность подрядчика, ее нарушение дает заказчику право на отказ. Приостановление допуска подрядчика — основание приостановить работы немедленно. Копию допуска подрядчик обновляет при каждом продлении членства в СРО.
условия и заполняете
шаблон
уникальную ссылку
контрагенту
согласовывает
содержание шаблона
скачиваете
готовый документ
контрагент, вы не можете
редактировать
контрагент не может
редактировать
выбора условий и текста
подсвечиваются
доступен к скачиванию
после согласования
