Личный кабинет
Договор субподряда
Договор субподряда номер договораnomer
Место подписания (пример: Москва)mesto_p
Укажите полное ФИО подрядчикаname1, действующ как физическое лицо (далее – "Подрядчик"), с одной стороны, и
Укажите полное ФИО субподрядчикаname4, действующ как физическое лицо (далее – "Субподрядчик"), с другой стороны,
вместе именуемые "Стороны", а индивидуально – "Сторона", заключили настоящий договор субподряда (далее – "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Основанием субподрядных отношений является договор подрядаosnova_subpodryad1 от укажите дату договораosnova_subpodryad2 г. между укажите заказчикаosnova_subpodryad3 и укажите подрядчикаosnova_subpodryad4.
1.2. По настоящему Договору выполняются следующие работы: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad (далее – "Работы").
1.3. Место выполнения Работ: укажите адрес выполнения работobject_podryad
1.2. Субподрядчик имеет право самостоятельно привлекать других субподрядчиков для осуществления Работ.
2. Срок выполнения работ
2.1. Срок выполнения Работ составляет 30srok_pordryad_1 после совершения полной предварительной оплаты Работ.
3. Стоимость работ
3.1. Полная стоимость Работ составляет укажите стоимость работ цифрамиsumma рублей.
3.3. Оплата Работ производится в следующем порядке: в срок до г. Подрядчикoplata_subpodryad1 производит полную предварительную оплату стоимости Работ в размере укажите стоимость работ цифрамиsumma рублей.
3.4. Способ оплаты Работ: передача Подрядчикомoplata_subpodryad2 наличных денежных средств Субподрядчику или перечисление Подрядчикомoplata_subpodryad2 денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на счёт Субподрядчика по выбору Подрядчика.
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Субподрядчик по завершении выполнения Работ предоставляет Подрядчику акт выполненных работ (Приложение – Акт выполненных работ) в 2podryad_priemka1 экземплярах.
4.2. Подрядчик обязуется в течение 5podryad_priemka2 со дня получения акта осмотреть результат Работ в месте их выполненияpodryad_priemka0 и принять выполненные Работы, подписать и направить Субподрядчику 1podryad_priemka3 экземпляр акта выполненных работ или направить Субподрядчику мотивированный отказ от приема Работ.
4.3. При отсутствии мотивированного отказа Подрядчика в течение 5podryad_priemka2 Работы считаются принятыми Подрядчиком.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Разрешение споров
8.1. Возникающие из Договора споры разрешаются в досудебном порядке путем направления претензионного письма. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10podryad_spor_1 с момента получения. В случае, если разрешение спора в досудебном порядке признано Сторонами невозможным, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Договор составлен в двухpodryad_zakl_1 экземплярах на русском языке, по одномуpodryad_zakl_2 для каждой из Сторон.
9.3. Способом направления документов (в том числе актов, претензий и т.д.) является их личная передача Стороне.
9.2. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонамиpodryad_sila1 и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
10. Список приложений
10.1. Приложение – Акт выполненных работ
11. Подписи и реквизиты сторон
Подрядчик укажите ФИО подрядчикаname1
Адрес для корреспонденции: укажите адрес для корреспонденцииaddress1
Банковские реквизиты: укажите банковские данные (номер счета)bank1
Подрядчик________________________укажите ФИО подрядчикаname1
Субподрядчик укажите ФИО субподрядчикаname4
Адрес для корреспонденции: укажите адрес для корреспонденцииaddress2
Банковские реквизиты: укажите банковские данные (номер счета)bank2
Субподрядчик________________________укажите ФИО субподрядчикаname4
Как составить договор самостоятельно за 5 минут? 
Вариативный шаблон расположен чуть ниже. Вы выбираете нужные условия, а система автоматически изменяет содержание договора у вас на глазах. Также при заполнении полей на сайте информация из них дублируется системой в другие поля договора (в случае необходимости), а при указании наименования сторон (для юр.лиц и ИП) автоматически заполняются остальные реквизиты.
Содержание статьи
Договор субподряда — это соглашение, по которому одна сторона (субподрядчик) обязуется по заданию другой стороны (генерального подрядчика) выполнить определенную работу и сдать ее результат. Данный договор заключается генеральным подрядчиком для привлечения третьих лиц к исполнению обязательств по первоначальному договору с заказчиком.
Прибегнуть к субподряду могут как простые физические лица, так и ИП, и юридические лица.
По договору субподряда изначальный подрядчик выступает в роли заказчика, а субподрядчик - в роли исполнителя. Поскольку по своей правовой природе это является обыкновенным подрядом, к возникшим правоотношениям применяются правила, предусмотренные гл. 37 ГК РФ, а стороны наделяются по отношению друг к другу соответствующими правами и обязанностями.
Согласование условий субподряда
При заключении договора субподряда стороны должны согласовать все существенные условия обыкновенного подряда, то есть предмет (объем, содержание и результат работы), а также начальный и конечный сроки выполнения работы (ст. ст. 432, 702, 708 ГК РФ). Также во избежание возможных разногласий крайне желательно договориться о цене — хотя по закону это условие не является обязательным, в судебной практике встречается противоположная позиция (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19.04.2018 № Ф07-3682/2018 по делу № А52-3387/2017).
Чтобы цена не стала предметом споров, нужно согласовать: размер цены или способ ее определения, включается ли НДС в цену, смету (если планируется определение цены таким способом), порядок распределения экономии, полученной подрядчиком.
Следует отметить, что по сравнению с обычным договором подряда, субподряд имеет некоторые особенности. В связи с этим, при его заключении сторонам следует обратить внимание на ряд моментов:
- содержание и объем работы, поручаемой субподрядчику;
- кто является плательщиком по договору субподряда и как происходит оплата;
- ответственность субподрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей;
- передача заказчику результата выполненной работы, двойной субподряд.
Далее подробно разберем все вышеперечисленные особенности.
Содержание и объем работы, поручаемой субподрядчику
Генподрядчик может поручить выполнение как части, так и сразу всей работы. Однако при этом важно учитывать положения основного договора о порядке и условиях привлечения субподрядчиков.
Если генеральным подрядом определено, что передавать можно только отдельные виды работ, то все остальные действия подрядчик обязан выполнить самостоятельно. Следовательно, привлечь субподрядчика на выполнение работы в полном объеме он не вправе.
Оплата работ по договору субподряда
Для согласования условия об оплате работ субподрядчика, зачастую перечисление вознаграждения ставится в зависимость от наступления следующих обстоятельств:
Генподрядчик сдал работу заказчику или получил от него вознаграждение. Само по себе данное условие не противоречит требованиям законодательства, однако не все суды соглашаются с этим. Например, в одном случае суд посчитал, что условие об оплате работ субподрядчику после получения генподрядчиком вознаграждения не соответствует закону (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 16.08.2016 N Ф07-6246/2016).
Подписан акт приемки законченного строительства объекта. Судебная практика по вопросу того, можно ли ставить оплату в зависимость от данного обстоятельства, неоднозначна, однако более распространена позиция, что это допустимо.
Плательщик по субподряду
Поскольку по заключенному договору субподряда генеральный подрядчик выступает в роли заказчика, на него возлагается обязанность по оплате выполненной субподрядчиком работы. При этом не имеет значения произвел ли с ним расчеты первоначальный заказчик или нет.
Для защиты интересов генподрядчика и субподрядчика в соглашение может быть включено условие, что выполненную работу обязан оплатить непосредственно заказчик.
Также по своему усмотрению стороны могут предусмотреть солидарную ответственность генподрядчика и заказчика за несвоевременную оплату выполненной работы. Для этого необходимо закрепить, что субподрядчик вправе требовать оплаты как от генерального подрядчика и основного заказчика совместно, так и от любого из них по отдельности, причем как полную сумму, так и только часть долга.
Ответственность субподрядчика
В соответствии с нормами главы 37 ГК РФ, субподрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работы (в частности, за некачественное выполнение, недостатки результата работы, нарушение сроков сдачи) перед генеральным подрядчиком. В свою очередь генеральный подрядчик отвечает перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение субподрядчиком своих обязательств.
В интересах подрядчика в договоре может быть закреплено право заказчика обращаться с претензией по поводу качества работ к субподрядчику. В таком случае заказчик сможет напрямую требовать от последнего безвозмездного устранения недостатков, уменьшения первоначальной цены, а также возмещения убытков и уплаты штрафных санкций.
Передача выполненной работы заказчику
По общему правилу, закрепленному в ст. 702 ГК РФ, субподрядчик обязан сдать результат выполненной работы генеральному подрядчику, а тот в свою очередь основному заказчику.
Однако при необходимости стороны могут включить в договор обязанность субподрядчика передать результат работы напрямую заказчику. В таком случае последний будет обязан принять предложенное исполнение. Если стороны договорились устно, то заказчик вправе отказаться от приемки до момента получения соответствующего подтверждения от генерального подрядчика.
Двойной субподряд
При отсутствии в договоре положений, обязывающих субподрядчика выполнить работу лично, он вправе привлечь для этого иное лицо (ст. 706 ГК РФ). В таком случае субподрядчик становится основным (главным, генеральным) субподрядчиком и выступает в роли заказчика, а привлеченное лицо — субподрядчиком, то есть исполнителем.
Для оформления правоотношений также используется договор субподряда. При этом привлеченный таким образом субподрядчик не имеет договорных отношений с основными заказчиком, генеральным подрядчиком и иными лицами.
Выводы
Чтобы субподряд не стал причиной возникновения споров и разногласий, нужно согласовать все важные обстоятельства и закрепить их в договоре. Помочь с этим может образец, составленный через специальный онлайн конструктор договоров на нашем сайте. Для оформления документа достаточно выбрать заготовку нужного договора, заполнить необходимые условия и выделенные поля и далее просто скачать готовый шаблон себе на компьютер.
Автор статьи: Геннадий Громов (юрист)
