Укажите наименование организацииname2, именуемое в дальнейшем ИсполнительПодрядчикПродавец, от имени которого действует генеральный директорdous21 укажите ФИО полностьюname21 на основании Уставаdous22.

Индивидуальный предприниматель укажите ФИОname3, зарегистрированныйая в реестре индивидуальных предпринимателей под № укажите ОГРНИПogrnip1 (далее – «ИсполнительПодрядчикПродавец»).

Укажите полное ФИОname1, действующийая как физическое лицо (далее – ИсполнительПодрядчикПродавец).

Укажите ФИОdog_ofer_51721, плательщик налога на профессиональный доход (далее – «ИсполнительПодрядчикПродавец»).

Укажите вид субъекта и ФИО представителяdog_ofer_51171 (далее – «ИсполнительПодрядчикПродавец»).

Укажите наименование для автоматического заполненияname5, именуемое в дальнейшем ЗаказчикПокупатель, от имени которого действует генеральный директорdous31 укажите ФИО полностьюname51 на основании Уставаdous32.

Индивидуальный предприниматель укажите ФИОname6, зарегистрированныйая в реестре индивидуальных предпринимателей под № укажите ОГРНИПogrnip2 (далее – «ЗаказчикПокупатель»).

Укажите полное ФИОname4, действующийая как физическое лицо (далее – «ЗаказчикПокупатель»).

Укажите ФИОdog_ofer_51131, плательщик налога на профессиональный доход (далее – «ЗаказчикПокупатель»).

Укажите вид субъекта и ФИО представителяdog_ofer_511231 (далее – «ЗаказчикПокупатель»).

Оферта представляет собой официальное предложение ИсполнителяПодрядчикаПродавца, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить договор на нижеследующих условиях.

Оферта представляет собой официальное предложение ИсполнителяПодрядчикаПродавца, адресованное физическому лицуиндивидуальному предпринимателююридическому лицу, заключить договор на нижеследующих условиях.

1. Предмет оферты

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие услуги: подробно опишите услугиdog_ofer_21.

1. Предмет оферты

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие работы: подробно опишите выполняемые работыdog_ofer_24.

1. Предмет оферты

1.1. В соответствии с Договором Продавец (поставщик) обязуется поставить Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующий товар: укажите поставляемый товарdog_ofer_26.

1. Предмет оферты

1.1. В соответствии с Договором Продавец обязуется передать Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующий товар: подробно опишите товарdog_ofer_26.

1. Предмет оферты

1.1. Информация о товарах, работах и услугах, реализуемых ИсполнителемПодрядчикомПродавцом, их объёме и иных их характеристиках определяется в соответствии с данными СайтаПриложения (укажите ссылку на сайт или название приложения).

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги в течение укажите срокdog_ofer_51148 календарных днейdog_ofer_51150 со дня акцепта Оферты (включительно).

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги в срок до укажите датуdog_ofer_51147 (включительно).

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в течение укажите срокdog_ofer_51451 календарных днейdog_ofer_51146 со дня акцепта Оферты (включительно).

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в срок до укажите датуdog_ofer_51144 (включительно).

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы с  укажите датуdog_ofer_51142 по укажите датуdog_ofer_51143 (включительно).

1.1. Продавец обязуется передать товар в течение укажите срокdog_ofer_51140 календарных днейdog_ofer_51141 со дня акцепта Оферты (включительно).

1.1. Продавец обязуется передать товар в срок до укажите датуdog_ofer_51139 (включительно).

1.1. Продавец (поставщик) обязуется поставить товар в течение укажите срокdog_ofer_51138 календарных днейdog_ofer_7511 со дня акцепта Оферты (включительно).

1.1. Продавец (поставщик) обязуется поставить товар в срок до укажите датуdog_ofer_51137 (включительно).

1.1. Поставка осуществляется путем передачи всего товара (единоразово).

1.1. Поставка осуществляется равными частями в срок установленный Договором.

1.1. Продавец вправе поставить товар досрочно.

1.1. Продавец вправе поставить товар досрочно при условии согласования Сторонами такой поставки.

1.1. Доставка товара осуществляется Продавцом за собственный счёт на адрес, указанный Покупателем (в случае, если Покупатель не укажет такой адрес – Продавец вправе приостановить исполнение Договора).

1.1. Доставка товара осуществляется Покупателем за собственный счёт.

1.1. Доставка товара осуществляется Продавцом за счёт Покупателя на адрес, указанный Покупателем (в случае, если Покупатель не укажет такой адрес – Продавец вправе приостановить исполнение Договора).

1.1. ИсполнительПодрядчикПродавец вправе привлекать третьих лиц, без предварительного получения на то согласия ЗаказчикаПокупателя.

1.1. ИсполнительПодрядчикПродавец вправе привлекать третьих лиц только после получения предварительного согласия ЗаказчикаПокупателя.

1.1. ИсполнительПодрядчикПродавец  не вправе привлекать третьих лиц.

1.1. Стоимость встречного исполнения по Договору определяется ИсполнителемПодрядчикомПродавцом  в одностороннем порядке и составляет укажите ценуdog_ofer_32 рублей.

1.1. Стоимость встречного исполнения по Договору определяется ИсполнителемПодрядчикомПродавцом в одностороннем порядке в российских рублях и сообщается посредством СайтаПриложения.

1.1. ЗаказчикПокупатель  обязуется уплатить указанную сумму в порядке 100% предоплаты (в ином случае ИсполнительПодрядчикПродавец вправе приостановить исполнение Договора).

1.1. ЗаказчикПокупатель обязуется уплатить в порядке предоплаты укажите процентdog_ofer_511336% стоимости договора (что составляет укажите суммуdog_ofer_511316) (в ином случае ИсполнительПодрядчикПродавец вправе приостановить исполнение Договора), а оставшуюся часть по результатам исполнения Договора.

1.1. ЗаказчикПокупатель обязуется уплатить указанную сумму в порядке 100% постоплаты по завершении исполнения Договора.

1.1. ИсполнительПодрядчикПродавец вправе изменить стоимость Договора в одностороннем порядке до момента его акцепта (подписания).

1.1. ИсполнительПодрядчикПродавец  не вправе изменять стоимость Договора. 

1.1. В стоимость договора включен 20nds_procenty% в размере рассчитается после указания стоимости рублей.

1.1. ИсполнительПодрядчикПродавец освобожден от уплаты НДС укажите основание освобожденияdog_ofer_315.

1. Срок действия

1.1. Договор действует с укажите датуdog_ofer_31 по укажите датуdog_ofer_32.

1. Срок действия

1.1. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

1. Срок действия

1.1. Оферта действует на период акции с укажите датуdog_ofer_34 по укажите датуdog_ofer_35.

1.1. В случае просрочки исполнения собственных обязательствdog_ofer_51132 ИсполнительПодрядчикПродавец обязуется выплатить ЗаказчикуПокупателю  пениdog_ofer_8511 в размере укажите процентdog_ofer_51130% от стоимости Договораdog_ofer_51131 за каждое нарушение Договораdog_ofer_51129.

1.1. В случае укажите за что платится штрафdog_ofer_51125 ИсполнительПодрядчикПродавец обязуется выплатить ЗаказчикуПокупателю штрафdog_ofer_9511 в размере укажите суммуdog_ofer_51126 рублейdog_ofer_51127 за каждое нарушение Договораdog_ofer_51128.

1.1. В случае просрочки исполнения собственных обязательствdog_ofer_51124 ИсполнительПодрядчикПродавец обязуется выплатить ЗаказчикуПокупателю пениdog_ofer_10511 в размере укажите процентdog_ofer_51121% от стоимости Договораdog_ofer_51122 за каждое нарушение Договораdog_ofer_51123.

1.1. В случае укажите за что платится штрафdog_ofer_51118 ИсполнительПодрядчикПродавец обязуется выплатить ЗаказчикуПокупателю штрафdog_ofer_11511 в размере укажите суммуdog_ofer_12511 рублейdog_ofer_51120 за каждое нарушение Договораdog_ofer_51119.

1.1. В случае просрочки оплатыdog_ofer_51117 ЗаказчикПокупатель обязуется выплатить ПродавцуИсполнителюПодрядчику  пениdog_ofer_51116 в размере укажите процентdog_ofer_13511% от суммы задолженностиdog_ofer_14511 за каждое нарушение Договораdog_ofer_51115.

1.1. В случае просрочки оплатыdog_ofer_5114 ЗаказчикПокупатель  обязуется выплатить ПродавцуИсполнителюПодрядчику штрафdog_ofer_5110 в размере укажите суммуdog_ofer_51111 рублейdog_ofer_51112 за каждое нарушение Договораdog_ofer_51113.

1.1. В случае просрочки оплатыdog_ofer_5119 ЗаказчикПокупатель  обязуется выплатить ПродавцуИсполнителюПодрядчику пениdog_ofer_15511 в размере укажите процентdog_ofer_5117% от суммы задолженностиdog_ofer_5118 за каждое нарушение Договораdog_ofer_5116.

1.1. В случае просрочки оплатыdog_ofer_5511 ЗаказчикПокупатель обязуется выплатить ПродавцуИсполнителюПодрядчику штрафdog_ofer_511 в размере укажите суммуdog_ofer_5113 рублейdog_ofer_5121 за каждое нарушение Договораdog_ofer_5114.

5. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), которые не могли быть известны заранее и которые нельзя было предвидеть и (или) предотвратить укажите обстоятельстваdog_ofer_49, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.

8.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая Сторона должна не позднее укажите срокdog_ofer_50 с момента их наступления известить об этом в письменном виде другую Сторону с приложением подтверждающих документов, при этом срок выполнения Стороной обязательств по отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8.3. Если указанные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более укажите срокdog_ofer_51, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения или расторжения Договора.

1. Изменения в оферте

1.1. ИсполнительПодрядчикПродавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящую Оферту и устанавливать новые или дополнительные условия без какого-либо специального предварительного уведомления или согласования с ЗаказчикомПокупателем.

1.1. ЗаказчикПокупатель соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Сторонами Договор, эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферте.

1.1. Новая редакция Оферты вступает в силу с момента ее размещения.

1.1. ЗаказчикПокупатель единолично несёт ответственность за регулярное ознакомление с Офертой.

5. Заключительные положения

1.1. ИсполнительПодрядчикПродавец имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае неисполнения ЗаказчикомПокупателем следующих обязательств: укажите при каких нарушениях допустим односторонний отказdog_ofer_16511, уведомив покупателя за 15 календарных дней до расторженияdog_ofer_17511.

5. Заключительные положения

1.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

5. Заключительные положения

1.1. Договор может быть расторгнут во внесудебном порядке по требованию одной из Сторон только при существенном нарушении условий договора одной из Сторон, или в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные положения

1.1. ИсполнительПодрядчикПродавец имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае неисполнения ЗаказчикомПокупателем следующих обязательств: укажите при каких нарушениях допустим односторонний отказdog_ofer_18511, уведомив покупателя за 15 календарных дней до расторженияdog_ofer_19511.

1.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

1.1. Договор может быть расторгнут во внесудебном порядке по требованию одной из Сторон только при существенном нарушении условий договора одной из Сторон, или в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

1.1. Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме, в том числе с использованием электронной почты, мессенджеровdog_ofer_20511 и иных технических средств мгновенной коммуникации, указанными в реквизитах.

1.1. Корреспонденция считается направленной/полученной Сторонами по истечении 1 (одного)dog_ofer_21511 рабочего дня после отправки электронного сообщения.

1.1. Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме лично, курьерской доставкой; либо почтовым отправлением с уведомлениемdog_ofer_22511.

1.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Соглашению, будут разрешаться в соответствии с законодательством Российской Федерацииdog_ofer_23511.

1.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Соглашению, будут разрешаться путем переговоров по законодательству Российской Федерацииdog_ofer_24511.

1.1. Спорные вопросы, не урегулированные сторонами в досудебном порядке, подлежат разрешению в суде по следующим правилам подсудности:

1.1.1. Спор, подведомственный арбитражному суду и относящийся к компетенции арбитражного суда, подлежит рассмотрению в арбитражном судеdog_ofer_31511 по месту нахождения укажите сторонуdog_ofer_511312.

1.1.2. Спор, подведомственный суду общей юрисдикции и относящийся к компетенции суда общей юрисдикции, подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикцииdog_ofer_44511 по месту нахождения укажите сторонуdog_ofer_45511.

1.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Соглашению, будут разрешаться путем переговоров по законодательству Российской Федерацииdog_ofer_412511.

1.1. Спорные вопросы, не урегулированные сторонами в досудебном порядке, подлежат разрешению в укажите наименование судаdog_ofer_51511, находящемся по адресу: укажите адрес судаdog_ofer_522511.

1. Реквизиты сторон

Укажите наименование организацииname2 

Юридический адрес: укажите адресur_adress1

Фактический адрес: совпадает с юридическим адресомfak_adress1

ОГРН укажите ОГРНogrn1, ИНН укажите ИННinn1, КПП укажите КППkpp1 

Банк укажите наименование банкаbank1, БИК укажите БИКbik1, кор/счет укажите кор/счетks1

Расчётный счёт укажите номер счётаrs1 

_____________________укажите ФИО подписантаname21 

М.П.

1. Реквизиты сторон

Индивидуальный предприниматель укажите ФИОname3 

Адрес регистрации: укажите адрес регистрацииaddress_ip1

ОГРНИП укажите ОГРНИПogrnip1, ИНН укажите ИННinn_ip1

Банк укажите наименование банкаbank1, БИК укажите БИКbik1, кор/счет укажите кор/счетks1

Расчётный счёт укажите номер счётаrs11 

________________________ ИП укажите ФИОname3

1. Реквизиты сторон

Укажите ФИОname1 

Адрес регистрации: укажите адрес регистрацииaddress1 

Паспорт: укажите серию, номер, дату и орган, выдавший паспортpasp1 

Банковские реквизиты: укажите банковские данныеbank1 

________________________ укажите ФИОname1

1. Реквизиты сторон

Укажите наименование или ФИОdog_ofer_31511.

Электронная почта: Укажите электронную почтуdog_ofer_31513.

Реквизиты: Укажите реквизитыdog_ofer_31513.

Банковские реквизиты: Укажите банковские реквизитыdog_ofer_31135.

________________________ укажите ФИО подписантаdog_ofer_3113565

Укажите наименованиеname5 

Юридический адрес: укажите адресur_adress2 

Фактический адрес: совпадает с юридическим адресомfak_adress2 ОГРН укажите

ОГРНogrn2, ИНН укажите ИННinn2, КПП укажите КППkpp2

Банк укажите наименование банкаbank2, БИК укажите БИКbik2, кор/счет укажите кор/счетks2

Расчётный счёт укажите номер счётаrs2

_____________________ укажите ФИО подписантаname51 

М.П.

ИП укажите ФИОname6 

Адрес регистрации: укажите адрес регистрацииaddress_ip2 

ОГРНИП укажите ОГРНИПogrnip2, ИНН укажите ИННinn_ip2

Банк укажите наименование банкаbank2, БИК укажите БИКbik2, кор/счет укажите кор/счетks2 

Расчётный счёт укажите номер счётаrs2 

________________________ ИП указать ФИОname6

Укажите ФИОname4

Адрес: укажите адрес регистрации или адрес для корреспонденцииadress2

Паспорт: укажите серию, номер, дату и орган, выдавший паспортpasport2

Банковские реквизиты: укажите банковские реквизитыbank2

________________________ укажите ФИОname4

Укажите наименование или ФИОdog_ofer_31511

Электронная почта: Укажите электронную почтуdog_ofer_31513

Реквизиты: Укажите реквизитыdog_ofer_31513

Банковские реквизиты: Укажите банковские реквизитыdog_ofer_31135

________________________ укажите ФИО подписантаdog_ofer_3113565